03/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד סיון תשע"ח יוני 2018 חותמת וחתימה:

Transcription

1 03/2018 מכרז פומבי מס' מכרז לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד סיון תשע"ח יוני 2018 חותמת וחתימה:

2 תוכן חוברת המכרז מסמך א' מסמך ב' נספח 1 נספח 2 נספח 3 נספח 4 נספח 5 נספח 5.1 נספח 5.2 נספח 5.3 נספח 6 נספח 7 מסמך ג' מסמך ד' מסמך ד'- 1 מסמך ה' תנאי המכרז. טופס הצעת המציע, על נספחיו: נוסח ערבות מכרז. תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף. תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית. אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי. תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי + פירוט ניסיון מקצועי + נוסח מכתב המלצה. תצהיר קבלן המשנה לעניין ניסיון + פירוט ניסיון מקצועי + נוסח מכתב המלצה. כתב התחייבות מטעם קבלן המשנה עברית + אנגלית(. רשימת קבלני משנה מוכרים לביצוע עבודות להחלקת בטון. אישור עו"ד בדבר פרטי המציע. כתב הכמויות כשהוא חתום על ידי המציע. נוסח הסכם ההתקשרות בין החברה ובין הקבלן, על נספחיו. מפרטים, תקנים וחוקים לא מצורף(. תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות חברה כלכלית. רשימת התכניות ותיק תכניות.

3 החברה הכלכלית ללוד בע"מ מכרז פומבי מס' 3/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ להלן החברה(, עבור עיריית לוד להלן העירייה(, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בשכונת גני אביב שבעיר לוד. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, רח' בת שבע 1, לוד' בין השעות 09:00 15:00, תמורת סך של 1,500 אשר לא יוחזרו( וזאת החל מתאריך ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה וללא זכות לצלמה(, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת.calcalitlod.co.il סיור קבלנים יתקיים ביום בשעה 11:30 במשרדי החברה. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעות במכרז. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום בשעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה. ערבות מכרז: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 100,000 מאה אלף ( בנוסח המצורף למסמכי המכרז. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז. טלפון לבירורים: בן מיוסט, מנכ"ל החברה הכלכלית ללוד בע"מ עמוד 2 מתוך 124

4 לוח הזמנים של המכרז הפעולה מכירת מסמכי המכרז המועד הערות עלות 1,500 סיור קבלנים חובה( מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות החל מיום ביום בשעה 11:30 עד ליום בשעה 15:00 עד ליום בשעה 15:00 יציאה ממשרדי החברה ברחוב בת שבע 1 בלוד בקובץ WORD בלבד עמוד 3 מתוך 124

5 מסמך א' תנאי המכרז החברה הכלכלית ללוד בע"מ להלן החברה(, מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בשכונת גני אביב בעיר לוד להלן העבודות(, עבור עיריית לוד להלן העירייה(, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה להלן המכרז(. העבודות, ובכלל זאת עבודות העפר, הפיתוח, הבנייה, הבטון, הריצוף, התאורה והחשמל, הגינון, ההצללה, תשתיות המים, והניקוז, התחזוקה וכן כל עבודה אחרת, תבוצענה בהתאם לתכניות, כתבי הכמויות והמפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות בין אם צורפו לחוברת מכרז זו ובין אם לאו(, בהתאם להנחיות המפקחים מטעם החברה ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה. על הזוכה במכרז יהיה לספק את קבלני המשנה, כח האדם, כלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע העבודות בכללותן עד למסירתן הסופית לידי החברה והעירייה. 1. הוראות כלליות על המציע לשים לב להוראות מכרז זה ולהגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז. כל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעת החברה. מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. על החברה ו/או העירייה ו/או מנהל הפרויקט ו/או היועצים ששימשו אותם, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרז, בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעים לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה למכרז. מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש החברה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין נושא המכרז החברה, מבקשת לבצע עבודות שונות לצורך הקמת מתחם סקייטפארק בשכונת גבני אביב בעיר לוד, כפי שיפורט להלן. החברה תתאם ותנהל את ביצוע העבודות והפיקוח על ביצוען, ומכוח תפקידה מפרסמת מכרז פומבי זה לשם בחירת קבלן מבצע לביצוע כלל העבודות במתחם הסקייטפארק בעיר לוד להלן הקבלן או הזוכה(. מתחם הסקייטפארק יוקם בסמוך לשכונת גני אביב בעיר לוד. מתחם הסקייטפארק ישמש כמתקן לרוכבי סקייטבורד "גלגשת"( ואופני BMX ותוכנן על ידי אדריכל ישראלי בשילוב עם מתכננים זרים, יועצים מקצועיים מקומיים ובתהליך של שיתוף ציבור עם קהילת הרוכבים בלוד והסביבה עמוד 4 מתוך 124

6 החברה מבקשת לבצע את העבודות כדלקמן: עבודות להקמת פארק בטון לרכיבת סקייטבורד ואופני BMX שטח היטל העל של משטחי הבטון לסוגיהם הינו כ- 1,500 מ"ר(, המשולב בפיתוח נופי, הכולל בין השאר עבודות עפר, פיתוח, בנייה, ריצוף, הצללות, עבודות גינון והשקייה, עבודות מים, ניקוז, עבודות חשמל ותאורה, מערכת כריזה, ריהוט גן, הכל כמפורט בהוראות מכרז זה. מובהר בזה למציע מפורשות, כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות והשלמתן עלול לגרום נזק לעירייה ולחברה. לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי כנגד החברה ו/או העירייה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו אם ובמידה ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע. מהסיבה המנויה בסעיף 2.5 לעיל, הרי שכל איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום נזק לעירייה ולחברה. משכך, מייחסת החברה חשיבות מכרעת לעמידה בלוחות זמנים, שהינם קשיחים לחלוטין. אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור אחריו הטלת קנסות על הקבלן כמפורט בהסכם ההתקשרות בין החברה ובין הקבלן מסמך ג' להלן. בכל אחד משלבי ביצוע העבודות ובכל אחד מסוגי העבודות אשר יימסרו לביצוע, הביצוע יכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתן המוחלטת מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת כל האישורים הנדרשים על ידי כלל הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יהא אחראי לגידור האתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת ביצוען, לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשויות, לביצוע העבודות תוך מזעור פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים, ככל והינם נדרשים, מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועה. כן יהא הקבלן אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת ביצוע העבודות למצב בו הן יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות העירייה ו/או כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן לחברה ולעירייה, ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול רשויות שונות כגון: העירייה ו/או מי מטעמה, לרבות חברות בנות של העירייה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין, לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין וטיפול מול חברת החשמל ו/או גורמים שלישיים אחרים במידת הצורך ובהתאם להנחיות החברה. 3. תנאי הסף זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר: המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף(. המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969 והתקנות על פיו( כדלקמן: בענף ראשי 200 כבישים, תשתית ופיתוח( בסיווג ג- 3 לפחות. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים , הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח עומד על 20 מיליון עשרים מיליון שקלים חדשים(לא כולל מע"מ(, לפחות להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את נספח 4 להלן כשהוא חתום כדין. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות להקמת 3 שלושה( שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, לפחות, או לביצוע עבודות פיתוח במסגרתן נכללו עבודות להקמת שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, עבור גופים ציבוריים, בהיקף כספי מצטבר של 5,000,000 חמישה מיליון שקלים חדשים( לפחות לכלל העבודות דלעיל וזאת במהלך השנים 2013 עד 2017 בלבד..3.4 עמוד 5 מתוך 124

7 בסעיף זה: "ניסיון מוכח" למציע, כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות. "גופים ציבוריים" מדינת ישראל, לרבות יחידות סמך ו/או חברות מנהלות בעלות הרשאה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים כמשמעם בפקודת העיריות( ו/או תאגידי מים וביוב. "ביצוע" האסמכתאות יכללו הוכחת בחשבון סופי מאושר או חשבון חלקי מאושר בשלב ביצוע של מעל 75%. "הקמה" ובלבד שלא מדובר בעבודות אחזקה שוטפת. "היקף כספי" נכון למועד הגשת ההצעות במכרז. להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את כלל המסמכים הנדרשים כאמור בנספח 5 להלן. 3.5 למציע התקשרות תקפה עם קבלן משנה להקמת סקייטפארק, הנכלל ברשימת קבלני המשנה המוכרים כאמור בנספח 5.3 למכרז זה.. התקשרות תקפה כתב התחייבות בנוסח המצ"ב כנספח 5.2 למכרז זה ו/או מכתב כוונות Intent( Letter of כשהם חתומ םי על ידי קבלן המשנה בדבר התחייבותם לביצוע העבודות נשוא מכרז זה בהתאם ובכפוף להצעת המציע. מובהר בזה מפורשות כי על המציע לצרף להצעתו פרטיו המלאים של קבלן המשנה. לחילופין: המציע יהא רשאי להציע קבלן משנה שאינו נכלל ברשימת קבלני המשנה המאושרים כאמור לעיל, ובתנאי כי קבלן המשנה מטעם המציע יעמוד בתנאים שלהלן. קבלן המשנה מטעם המציע יהיה בעל נסיון ביצועי בינלאומי מוכח ביצוע עבודות במדינות זרות למקום מושבו( בביצוע עבודות יציקת והחלקת משטחי בטון לצורך הקמת 3 שלושה( פארקים, לפחות, המיועדים לרכיבת אופני BMX /סקייטבורד, בשטח בטון המיועד לרכיבה/גלישה של 1,500 אלף וחמש מאות( מ"ר בכל פארק, לפחות, במהלך 5 חמש( השנים האחרונות 2013 עד 2017(. מודגש, כי התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף בהם חייב קבלן המשנה מטעם המציע לעמוד. אי עמידת קבלן המשנה מטעם המציע בתנאים אלו עלולים להביא לפסילת הצעת המציע. להוכחת עמידת קבלן המשנה מטעם המציע בתנאים הנקובים בס' 3.5 לעיל יצרף המציע את נספחים 5.1 ו- 5.2 כשהם מלאים וחתומ םי וכדין. למען הסר הספק המציע אינו רשאי להציע עצמו כקבלן משנה כאמור בסעיף זה גם אם עומד בתנאים המפורטים להלן. המציע צרף להצעתו ערבות מכרז כאמור בסעיף 10.3 להלן. המציע השתתף בסיור קבלנים. המציע רכש את מסמכי המכרז בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המציע. שימו לב: נספח 5 ישמש להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. נספח 5.1 ישמש להוכחת עמידת קבלן המשנה שאינו נכלל ברשימת הקבלנים המאושרים בתנאי הסף. נספח 5.2 ישמש את קבלן המשנה. עמוד 6 מתוך 124

8 ש 4. לוח זמנים לביצוע הקבלן יחל בביצוע העבודות במועדים שיקבעו לכך בצו התחלת עבודה. הקבלן יסיים את העבודות אשר יימסרו לו לביצוע במלואן וימסור אותן במסירה סופית לחברה ולעירייה, בתוך פרק הזמן הקבוע בצו התחלת העבודה, אשר ימנה ממועד תחילת העבודות כאמור בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן..4.1 תקופת הביצוע לביצוען של כלל העבודות נשוא מכרז זה לא תעלה, בכל מקרה, על 7 בעה( חודשים, כולל תקופת התארגנות בשטח, אלא אם החברה אישרה תקופת ביצוע אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב להלן תקופת הביצוע(. אי עמידה בתקופת הביצוע תזכה את החברה בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור ופיגור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים בכל מקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה לעניין זה חוברת המכרז כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו להלן חוברת המכרז( אותה ניתן לקבל תמורת סך של, 1,500 אשר לא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי החברה ברחוב בת שבע 1, בלוד, בימים א'- ה' בין השעות: 09:00-15:00. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת. כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של החברה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה סיור קבלנים סיור קבלנים חובה( יתקיים ביום בשעה 11:30. מקום מפגש: במשרדי החברה הכלכלית לוד בע"מ, רח' בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף, בעצמו או באמצעות מי מטעמו בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש הצעתו במכרז והיא תיפסל על הסף. המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם סיור הקבלנים. 7. שאלות והבהרות למסמכי המכרז הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, בעברית בלבד, באמצעות קובץ MS Word בדוא"ל office@calcalitlod.co.il עד ולא יאוחר מיום בשעה 15:00. בכל שאלה יצוין העמוד והסעיף במכרז אליו השאלה מתייחסת. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו על המציע לציין במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה ההבהרה. התשובות לשאלות.7.3 תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התשובות יפורסמו באתר החברה וכן ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל המשתתפים בסיור הקבלנים, ולהם בלבד..7.4 רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור על ידי החברה יהיה תוקף מחייב. עמוד 7 מתוך 124

9 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה. בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה.8.1 לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את אתר העבודות, את כל מסמכי המכרז, לרבות התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויותיו על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לביצוע העבודות עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות..8 בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן. על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את האתר המיועד לביצוע העבודות, את סביבתו, את התכניות השונות, את התשתיות העיליות והתת-קרקעיות( הקיימות בו ובסביבתו, הימצאות אתרים ארכיאולוגיים ואפשרויות ודרכי הגישה. המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לאתר ביצוע העבודות ו/או מסמכי המכרז וביחס לכל הנובע מהם בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור בביצוע העבודות ו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז. 9. הצעת המציע הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן: בהתאם להוראות אשר תפורטנה להלן, הצעות המציעים ייבחנו על ידי ועדת המכרזים של החברה ב- 2 שלבים. בשלב הראשון תבחן החברה את עמידת הצעות המציעים בתנאי הסף במכרז. בשלב השני, תבחן החברה את רכיבי האיכות והמחיר בהצעות המציעים שנמצאו עומדות בתנאי הסף ותנקדן בהתאם לאמות המידה הקבועות בהוראות מכרז זה..9.1 במכרז זה נדרשים המשתתפים להציע אחוז הנחה קבוע על המחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף למכרז..9.2 שיעור ההנחה הכולל של הצעת המציע אחוז הנחת המציע בערכים חיוביים בלבד ]0 ומעלה[ לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה בהתאם לכלל הוראות המכרז( וכן סך הצעתו הכספית של המציע לאחר שקלול ההנחה המוצעת על ידו, יירשמו על ידי המציע, בכתב ידו, על גבי טופס הצעת המציע, מסמך ב' להלן, בצרוף פרטיו המלאים של המציע וחתימתו וכן על גבי טופס ריכוז הצעת מחיר של קבלן נספח יד' לחוזה ההתקשרות המצ"ב לחוברת זו. על המציע לנקוב בשיעור ההנחה המוצע על ידו בערכים חיוביים בלבד, כלומר הנחה בלבד( ובהתאם לסך התמורה הכספית לאחר הנחה ביחס לביצוע והשלמת כלל העבודות, מכל מין וסוג שהוא, נשוא מכרז זה. יודגש כי התמורה כוללת עמלת ניהול לחברה בסך של 7% שבעה אחוזים( אשר תקוזז מכל חשבון שיוגש על ידי הזוכה במעמד התשלום, ובגינה תגיש החברה חשבונית מס כדין עמוד 8 מתוך 124

10 הצעת המציע אינה כוללת מע"מ. על המציע להוסיף את מס הערך המוסף בנפרד מהמחיר הכולל של ההצעה ובנוסף לו..9.5 התמורה הנקובה בהצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה עלות קבלני משנה, כח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, ערבויות, אישורים, רישיונות, שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות ו/או תחזוקתן..9.6 מבלי למעט מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק, התמורה הנקובה בהצעת המציע תכלול את כלל התחייבויות המציע ביחס להעסקתם של עובדים זרים ו/או קבלני משנה זרים, לרבות קבלת רשיונות ו/או היתרי העסקה, הטסה, לינה, מזון, הסעות, ציוד מקצועי, ביטוח רפואי ו/או מקצועי וכל ביטוח נדרש אחר וכן כל הוצאה אחרת הקשורה. למציע לא תשולם כל תמורה נוספת בגין התקשרותו ו/או העסקתו עם קבלני משנה זרים. עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים למעט מע"מ( ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את הצעת המציע ובכלל זאת לא יהיה בהם כדי לשנות המחירים הנקובים בכתב הכמויות. 10. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו מסמך א': תנאי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד במקום המיועד לכך. למסמכי המכרז יצרף המציע את פרוטוקול סיור הקבלנים וכל מסמך שאלות ו/או תשובות הבהרות שישלח אם ישלח כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו. מסמך ב': טופס הצעת המציע, על נספחיו, כשהוא מלא וחתום על ידי המציע. נספח 1: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת החברה בסך של 100,000 מאה אלף שקלים חדשים(, צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה מדד חודש אפריל 2018 כפי שפורסם ביום 15 מאי.2018 הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת המכרז ובתוקף עד להלן ערבות מכרז( ערבות המכרז תשמש להבטחת מילוי התחייבויות המציע והחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור. מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות מכרז בנוסח ובתנאים כאמור, הצעתו תיפסל על הסף. נספח 2: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין. נספח 3: תצהיר המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית. נספח 4: אישור רו"ח מטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. נספח 5: תצהיר המציע לעניין ניסיון קודם. חובה על המציע לצרף לתצהירו המלצות מתאימות בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז בלבד. נספח 5.1: תצהיר קבלן המשנה המוצע על ידי המציע לעניין ניסיון קודם. חובה על קבלן המשנה לצרף המלצות מתאימות. נספח 5.2: כתב התחייבות מטעם קבלן המשנה עמוד 9 מתוך 124

11 נספח 6: אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. נספח 7: כתב הכמויות, כשהוא חתום על ידי המציע. מסמך ג': נוסח ההסכם בין החברה ובין הקבלן, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים: אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות וכו'( תשל"ו אישור על היות המציע עוסק מורשה. אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע. עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ותמצית מידע מעודכן מרשם החברות. אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק במתן השירותים עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א להלן - חוק עובדים זרים(, עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים. עותק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. העתק של רישיון קבלן, מרשם הקבלנים, בתוקף, בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז. פרופיל חברה של המציע ביטוחים תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה הכלכלית ללוד בע"מ לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז, כמפורט בסעיפים 28 ביטוח( לפרק ג' "השגחה, נזיקין וביטוח" במסמך ג' הסכם ההתקשרות בין החברה לקבלן, לרבות האמור בנספח יא' להלן אישור קיום ביטוחים(להלן דרישות הביטוח ו/או הוראות הביטוח ו/או הביטוחים הנדרשים(. הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור לעיל ולהלן. המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות ואפיון העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. המציע מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח יא' להסכם בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי במידה והצעתו תוכרז כ"הצעה זוכה" ובכפוף לדרישת החברה ימציא לה בתוך 14 ארבעה עשר( ימים ממועד קבלתה, העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. שינויים שאינם מאושרים ביחס לאישור קיום הביטוחים עלולים להביא לפסילת ההצעה עמוד 10 מתוך 124

12 למען הסר ספק מובהר, כי במקרה של אי המצאת נספח יא', חתום כדין על ידי מבטחי המציע בנוסחו המקורי(, לרבות נספח יא' 1(, כשהוא חתום כדין על ידי המציע, החברה תהיה רשאית למנוע את תחילת ביצוע עבודות ולמציע לא תהא כל טענה בשל כך. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.8 לעיל, מובהר כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן, תהא החברה רשאית לראות במציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו במכרז. למען הסר הספק בשלב הגשת ההצעות, המציע אינו מחוייב לצרף את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח. אולם, חתימת המציע על אישור קיום הביטוחים, תהווה אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה ההצעה תוגש ב- 2 עותקים זהים - מקור והעתק בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה. אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו. יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ונפרדת ע"י המציע וללא סימנים מזהים כלשהם. על המעטפה ירשם: "מכרז פומבי מס' 3/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד". יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של החברה, במשרדי החברה. אין לשלוח הצעה בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד. 15: בשעה בדיוק. לא תתקבלנה המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום הצעות לאחר מועד זה להלן המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע(. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לא תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי החברה, רח' בת שבע 1, לוד בין השעות 09:00 15:00. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו תוקף ההצעה כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת החברה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור. 14. בחינת ההצעות מבלי למעט מיתר הוראות מכרז זה, בחינת ההצעות ובחירת הצעה הזוכה תעשה ב- 2 שלבים על פי שקלול רכיב האיכות והרכיב הכספי בהצעת המציע, כדלקמן:.14.1 שלב א' בחינת עמידת הצעת המציע בתנאי הסף. רק מציעים אשר הצעתם תימצא עומדת בתנאי הסף תיבחן על פי רכיבי האיכות והמחיר. שלב ב' בחינת רכיבי האיכות והמחיר בהצעה עמוד 11 מתוך 124

13 הרכיב הכספי 80% 80 נק'(: ההצעה הכשרה הזולה ביותר, כלומר הנוקבת בסך הכספי הכולל הנמוך ביותר, תזכה ל- 80 נק' ואילו יתר ההצעות הכשרות הבאות אחריה ינוקדו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי הנוסחה שלהלן: הסך הכספי הכולל הנקוב בהצעה הזולה ביותר X כפול( 80 נק' הסך הכספי הכולל הנקוב בהצעה הנבדקת למשל: הצעה 1 סך של ; 900,000 הצעה 2 1,150,000 ; הצעה 3 1,600,000. הצעה 1 תנוקד ב- 80 נק'. הצעה 2 תנוקד ב נק' 900,000 לחלק ב- 1,150,000 כפול 80(. הצעה 3 תנוקד ב- 45 נק' 900,000 לחלק ב- 1,600,000 כפול 80(. הרכיב האיכותי 20% 20 נק'(: ניקוד ההצעות ייעשה לפי הפירוט בטבלה שלהלן: הפרמטר הנבדק להקמת איכות המציע בביצוע עבודות שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, לפחות, או לביצוע עבודות פיתוח במסגרתן נכללו עבודות להקמת שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, עבור גופים ציבוריים בשנים על בסיס המלצות מזמינים קודמים. מובהר כי לצורך ניקוד הצעת המציע כאמור בפרמטר זה יצרף המציע 5 המלצות, מאת מזמין הפרויקט, לכל היותר, בנוסח מצ"ב לחוברת המכרז בלבד וביחס לעבודות המפורטות על ידי המציע בנספח 5 בלבד. הניקוד המירבי 10 נק' אופן הניקוד איכות העבודה 4 נק' מקסימום לפי הדירוג הבא גבוהה 4 נק'; טובה מאד 3 נק'; טובה 2 נק'; מספקת 1 נק'(. איכות המציע בביצוע עבודת פיתוח אחת לפחות הכוללת הקמת סקייט פארק או בייקפארק והדומה בהיקפה ובמהותה לעבודות נשוא מכרז זה בשנים על בסיס המלצות מזמין/מזמינים קודמים. מובהר כי לצורך ניקוד הצעת המציע כאמור בפרמטר זה יצרף המציע המלצה/המלצות בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז בלבד לכל היותר וביחס לעבודות המפורטות על ידי המציע בנספח 5 בלבד. עמידה בלו"ז 3 נק' מקסימום לפי הדירוג הבא מקדים לו"ז 3 נק'; עומד בלו"ז 2 נק'; חריגות קלות בלבד 1 נק'(. הערכה כללית לקבלן - 3 נק' מקסימום לפי הדירוג הבא טובה מאד 3 נק'; טובה 2 נק'; מספקת 1 נק'(. ציון איכות מינימלי הנדרש מהמציע 7 נקודות איכות העבודה 4 נק' מקסימום. לפי הדירוג הבא גבוהה 4 נק'; טובה מאד 3 נק'; טובה 2 נק'; מספקת 1 נק'( עמידה בלו"ז 3 נק' מקסימום לפי הדירוג הבא מקדים לו"ז 3 נק'; עומד בלו"ז 2 נק'; חריגות קלות בלבד 1 נק'(.. הערכה כללית לקבלן - 3 נק' מקסימום. לפי הדירוג הבא טובה מאד 3 נק'; טובה 2 נק'; מספקת 1 נק'(. ציון איכות מינימלי הנדרש מהמציע 7 נקודות 10 נק' 20 נק' סה"כ עמוד 12 מתוך 124

14 יובהר כי ציון האיכות המינימאלי הנדרש מהמציעים בגין ביצוע עבודת להקמת שצ"פים//פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, לפחות, או לביצוע עבודות פיתוח במסגרתן נכללו עבודות להקמת שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, עבור גופים ציבוריים הינו 7 נקודות. כמו ציון האיכות המינימאלי הנדרש מהמציע אשר הינו בעל נסיון בביצוע עבודת פיתוח אחת לפחות הכוללת הקמת סקייט פארק או בייקפארק והדומה בהיקפה ובמהותה לעבודות נשוא מכרז זה, הינו 7 נקודות גם כן. החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, החברה תהיה רשאית לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים. החברה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו. החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה ככל והוצעו( או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. מבלי למעט מהאמור בסעיף 14.6 לעיל, מובהר בזה מפורשות כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר חורגת מהאומדן לביצוע העבודות בשיעור ניכר. החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ו/או לדרישת העירייה, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של הקבלן, יכולתו ו/או כישוריו לבצע את העבודות, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל במסגרת זו תהא החברה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות החברה בהתאם לסעיף זה ולתת לה את מלוא המידע, להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת החברה יישמרו ככל האפשר בסוד. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לחברה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, החברה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות, לרבות לוחות זמנים מוצעים, תכנית בקרת איכות מוצעת, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע, ככל שיוצא. החברה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון החברה, תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל עמוד 13 מתוך 124

15 כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכי ההמלצה שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן בע"פ. בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא להלן ההסתייגויות( רשאית החברה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים או לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או לפסול את הצעת המציע; ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה של החברה. החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/או של העירייה. לניסיון קודם כאמור יינתן משקל מכריע ביטול ושינויים בפרויקט החברה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת והכל לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל - החברה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, החברה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את העבודות אשר תימסרנה לביצוע ו/או לעכבן ו/או לבטלן לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצוען בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. החברה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את העבודות ו/או לעכבן במהלך ביצוען ו/או לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, זאת על פי תנאי ההסכם מסמך ג' לחוברת המכרז. בכל מקרה יובהר כי התשלום לזוכה במכרז יהיה בהתאם לביצוע העבודות על פי מדידת כמויות בפועל בהתאם. החברה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נשוא המכרז ו/או ביטול המכרז. כל ההיטלים ממשלתיים עירוניים ואח'(, מסים לרבות מסים עקיפים כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו במחיר ההצעה עמוד 14 מתוך 124

16 16. הודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבויות הגשה החברה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו באמצעות הודעת דוא"ל להלן הודעת הזכייה(. כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול החברה בתוך 14 ארבעה עשר( יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לחברה את ההסכמים החתומים בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי הסכמים אלה, לרבות נספח יא' ו/או נספח יא' 1( ו/או נספח יא' 2( בארבעה עותקים מכל מסמך( כשהם חתומים על ידי המבטחת ועל ידי הקבלן וכן ערבות הביצוע. לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והחברה תהייה רשאית להורות על חילוט ערבות המכרז בשל כך המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות המכרז בנסיבות אלה. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. כפוף להוראות סעיף זה, החברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורף ערבות המכרז המוחזרת, כפי שיפורט להלן: הזוכה במכרז תושב לו ערבות המכרז לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים נספח יא'( וערבויות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו. כשיר שני תושב לו ערבות המכרז לאחר השלמת התקשרות החברה עם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות המכרז תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תוך 15 חמישה עשר( ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כך ורק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים נספח יא'( וערבויות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים להלן החלקים הסודיים(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:.17.1 המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים. למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין עמוד 15 מתוך 124

17 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה. החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז הזוכה מתחייב כי תוך 14 ארבעה עשר( ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם החברה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם בהתאם להוראותיה, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה. נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם החברה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא החברה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע שהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה או כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או לחלט את הערבויות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לחברה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין. כאמור, על המציע לסיים את ביצוען של העבודות בתוך לוח הזמנים לביצוע כמפורט בסעיף 4 לעיל. הזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין לוחות הזמנים לרבות העיכוב, כאמור וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין העיכוב האמור לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת ציוד, תקורות אתר וכיוצ"ב תשלומים המפורטים ב"ספר הכחול" בכבוד רב, בן מיוסט, מנכ"ל החברה הכלכלית ללוד בע"מ עמוד 16 מתוך 124

18 מסמך ב' טופס הצעת המציע לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.ג.נ., טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות מכרז פומבי מספר 3/2018 אני/ו הח"מ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, כתב הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו, ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז להלן העבודות(, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים המפורטים בטופס הצעתנו זה המלא והחתום על ידי/נו. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1 ו- 2 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה. ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכם מסמך ג', על נספחיו. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה כוללת, מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו הינה סופית, לא תשתנה, והיא כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם ביצוען של העבודות נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע בשם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו - עד לחודש פרסומו של המכרז - מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת עמוד 17 מתוך 124

19 אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז. אם הצעתי/נו זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה מולכם בתוך 14 ארבעה עשר( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, החברה אינה מחויבת להוציא אל הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות נשוא המכרז והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות..12 הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו וכן קבלני המשנה מטעמי/נו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז. 13. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת החברה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז. הנני/ו מסכים/מים לכך שהחברה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי החברה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לחברה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידתי/נו בהתחייבויות. כן תהיה החברה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית..16 אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפות להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך. 17. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 18. מצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז לרבות ערבות בנקאית בסכום, בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז: עמוד 18 מתוך 124

20 מס' המסמך כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת בשולי כל דף. פרוטוקול סיור מציעים וכן כל מסמך/כי הבהרות ו/או תשובות לשאלות הבהרה חתומים בכל דף. מסמך ב' טופס הצעת המציע. נוסח מחייב יש אם ישלח/ו יש האם הוגש נספח 1 ערבות מכרז. יש 4 נספח 2 תצהיר לעניין עמידה בתנאי סף. יש 5 נספח 3 תצהיר לעניין שכר מינימום, העסקת עובדים זרים, והעדר הרשעות. נספח 4 אישור רו"ח. יש יש 6 7 יש יש נספחים 5 ו- 5.1 תצהיר לעניין ניסיון המציע וכן תצהיר ומסמכים לעניין ניסיון קבלן משנה. נספח 5.2 כתב התחייבות קבלן המשנה 8 9 נספח 6 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע. יש 10 נספח 7 כתב הכמויות חתום ע"י המציע יש 11 אישור תקף על ניהול פנקסים. עפ"י דין 12 אישור על עוסק מורשה. עפ"י דין 13 אישור תקף על ניכוי מס. עפ"י דין 14 העתק של רישיון קבלן, מרשם הקבלנים, בתוקף, בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של המכרז. עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ותמצית מידע מעודכן מרשם החברות קבלה על רכישת מסמכי מכרז. עפ"י דין עפ"י דין יש פרופיל חברה של המציע איש הקשר למכרז תפקיד כתובת המציע טלפון + נייד כתובת דוא"ל פקס' חתימה + חותמת פרטי המציע יש 18 עמוד 19 מתוך 124

21 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.ג.נ., 2 מסמך ב' המשך( טופס הצעת המחיר של המציע הצעת המחיר של המציע מכרז פומבי מספר 3/2018 אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב בזה לבצע את כלל העבודות נשוא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונה המלא של החברה כדלקמן: סה"כ סעיף תיאור מילולי 1 שיעור הנחת המציע % באחוזים בערכים חיוביים במילים: אחוזים( בלבד( סה"כ מחיר בשקלים חדשים לאחר הנחת המציע לפני מע"מ,, במילים: 3 מע"מ סך הצעת המציע בשקלים( כולל מע"מ %,, במילים: * יודגש כי התמורה כוללת עמלת ניהול לחברה בסך של 7% שבעה אחוזים( אשר תקוזז מכל חשבון שיוגש על ידי הזוכה במעמד התשלום, ובגינה תגיש החברה חשבונית מס כדין. תאריך שם החותם חתימת המציע חותמת המציע עמוד 20 מתוך 124

22 נספח - 1 נוסח כתב ערבות מכרז לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.ג.נ., הנדון: ערבות בנקאית על-פי בקשת ח.פ./ח.צ./ת.ז. להלן המציע( אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 100,000 מאה אלף שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 3/2018 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד להלן המכרז( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. בכתב ערבות זה: "מדד" מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "מדד הבסיס" מדד חודש אפריל 2018 שפורסם ביום 15 מאי "המדד החדש" המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה. אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום ועד בכלל. בכבוד רב, עמוד 21 מתוך 124

23 נספח 2 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף אני הח"מ, בעל/ת ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ח.פ./ח.צ להלן המציע(. 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום תתאפשר הגשת הצעות במשותף(. כדין בישראל לא.1.1 המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 1969 והתקנות על פיו( כדלקמן: בענף ראשי 200 כבישים, תשתית ופיתוח( בסיווג ג- 3 לפחות. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים , הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח עומד על 20 מיליון עשרים מיליון שקלים חדשים(לא כולל מע"מ(, לפחות. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות להקמת 3 שלושה( שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, לפחות, או לביצוע עבודות פיתוח במסגרתן נכללו עבודות להקמת שצ"פים/פארקים/טיילות/מרחבים עירוניים או ציבוריים, עבור גופים ציבוריים, בהיקף כספי מצטבר של 5,000,000 חמישה מיליון שקלים חדשים( לפחות לכלל העבודות לעיל וזאת במהלך השנים 2014 עד 2017 בלבד בסעיף זה: "ניסיון מוכח" למציע, כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות. "גופים ציבוריים" מדינת ישראל, לרבות יחידות סמך ו/או חברות מנהלות בעלות הרשאה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים כמשמעם בפקודת העיריות( ו/או תאגידי מים וביוב. "ביצוע" ובלבד שהשלים ומסר את העבודות במסירה סופית במהלך השנים "הקמה" ובלבד שלא מדובר בעבודות אחזקה שוטפת. "היקף כספי" נכון למועד הגשת ההצעות במכרז. למציע התקשרות תקפה עם קבלן משנה להקמת סקייטפארק או סקייטפארק, הנכלל ברשימת קבלני המשנה המוכרים כאמור בנספח 5.3 למכרז זה. התקשרות תקפה כתב התחייבות בנוסח המצ"ב כנספח 5.2 למכרז זה ו/או מכתב כוונות Intent( Letter of כשהם חתומים על ידי קבלן המשנה בדבר התחייבותם לביצוע העבודות נשוא מכרז זה בהתאם ובכפוף להצעת המציע. לחילופין: קבלן המשנה מטעם המציע יהיה בעל נסיון ביצועי בינלאומי מוכח ביצוע עבודות במדינות זרות למקום מושבו( בביצוע עבודות יציקת והחלקת משטחי בטון לצורך הקמת 3 שלושה( פארקים, לפחות, המיועדים לרכיבת אופניים/סקייט, בשטח בטון המיועד לרכיבה/גלישה של 1,500 אלף וחמש מאות( מ"ר בכל פארק, לפחות, במהלך 5 חמש( השנים האחרונות 2013 עד.2017 עמוד 22 מתוך 124

24 המציע צרף להצעתו ערבות מכרז כאמור בסעיף 10.3 להלן. המציע השתתף בסיור קבלנים. המציע רכש את מסמכי המכרז זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר.2 אישור הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפניי, עו"ד, במשרדי שברחוב, מר/גב', זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.,עו"ד עמוד 23 מתוך 124

25 נספח 3 תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית אני הח"מ, בעל/ת ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ח.פ./ח.צ, המציע במכרז פומבי מס' 200/2017 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד. המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה 12 חודשים( שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש 3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש 3( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז..1 המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע 7( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:. ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. *על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש 2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר אישור הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברחוב, מר/גב', שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני., עו"ד עמוד 24 מתוך 124

26 נספח 4 אישור רו"ח לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.ג.נ., הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית לבקשת ח.פ./ח.צ./ת.ז. להלן המציע( וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהירו ביחס לעמידתו בתנאי הסף נספח 2 בחוברת המכרז(, כדלקמן: המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים ה, נובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח עומד על מיליון מיליון שקלים חדשים(לא כולל מע"מ(, לפחות..1.2 הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי. ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו. שם רוה"ח, חתימה, חותמת( תאריך עמוד 25 מתוך 124

27 נספח 5 ת צהיר ופרוט ניסיון מקצועי הנחיות כלליות: התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח במסגרת המכרז. פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף 3.3 לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות(: o מועד ההשלמה של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או חשבון חלקי מאושר בשלב ביצעו של מעל 75% או אישורי מזמין או תעודת השלמה. o ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל. יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף 3.34 לתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, יש לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף. מומלץ לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה. חובה על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן המלצות מזמיני העבודות בנוסח המצ"ב להלן( וכן פרופיל מקצועי של המציע. אני הח"מ, בעל/ת ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת ח.פ./ח.צ להלן המציע(. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת..1.2 חתימת המצהיר א י ש ו ר הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברחוב, מר/גב', שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.,עו"ד עמוד 26 מתוך 124

28 נספח 5 המשך ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי עבודות פיתוח עבור גופים ציבוריים מס' שם המזמין תיאור האתר וכתובתו פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד תחילת וסיום העבודות היקף כספי לא כולל מע"מ(* שם איש קשר במזמין + טלפון נייד על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי או חשבון חלקי מאושר בשלב ביצוע של מעל 75% חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות. עמוד 27 מתוך 124

29 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע א.ג.נ., נספח 5 המשך המלצה מספר 1 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע שם המזמין: שם מנהל היחידה הרלוונטי: טלפון ליצירת קשר חובה(: א. הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים בשנים 2013 עד 2017 בלבד(: שם הפרויקט פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד סיום ביצוע מסירה סופית( היקף כספי לפי ח -ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב( ב. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל ועומדות כלפינו. יש / אין *מחק את המיותר( תביעות משפטיות תלויות חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד חתימה + חותמת(. פרטי החותם שם מלא + תפקיד(: חתימה + חותמת: עמוד 28 מתוך 124

30 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע א.ג.נ., נספח 5 המשך המלצה מספר 2 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע שם המזמין: שם מנהל היחידה הרלוונטי: טלפון ליצירת קשר חובה(: א. הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים בשנים 2013 עד 2017 בלבד(: שם הפרויקט פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד סיום ביצוע מסירה סופית( היקף כספי לפי ח -ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב( ב. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל ועומדות כלפינו. יש / אין *מחק את המיותר( תביעות משפטיות תלויות פרטי החותם שם מלא + תפקיד(: חתימה + חותמת: חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד חתימה + חותמת(. עמוד 29 מתוך 124

31 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע א.ג.נ., נספח 5 המשך המלצה מספר 3 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע שם המזמין: שם מנהל היחידה הרלוונטי: טלפון ליצירת קשר חובה(: א. הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים בשנים 2013 עד 2017 בלבד(: שם הפרויקט פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד סיום ביצוע מסירה סופית( היקף כספי לפי ח -ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב( ב. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל ועומדות כלפינו. יש / אין *מחק את המיותר( תביעות משפטיות תלויות פרטי החותם שם מלא + תפקיד(: חתימה + חותמת: חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד חתימה + חותמת(. עמוד 30 מתוך 124

32 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע א.ג.נ., נספח 5 המשך המלצה מספר 4 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע שם המזמין: שם מנהל היחידה הרלוונטי: טלפון ליצירת קשר חובה(: א. הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים בשנים 2013 עד 2017 בלבד(: שם הפרויקט פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד סיום ביצוע מסירה סופית( היקף כספי לפי ח -ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב( ב. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל ועומדות כלפינו. יש / אין *מחק את המיותר( תביעות משפטיות תלויות פרטי החותם שם מלא + תפקיד(: חתימה + חותמת: חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד חתימה + חותמת(. עמוד 31 מתוך 124

33 לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע א.ג.נ., נספח 5 המשך המלצה מספר 5 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות על ידי המציע שם המזמין: שם מנהל היחידה הרלוונטי: טלפון ליצירת קשר חובה(: א. הננו מאשרים בזה כי המציע/ה ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים בשנים 2013 עד 2017 בלבד(: שם הפרויקט פירוט העבודות שצ"פים, פארקים עירוניים, פיתוח תשתיות( מועד סיום ביצוע מסירה סופית( היקף כספי לפי ח -ן סופי / טרום סופי מאושר המצ"ב( ב. הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל ועומדות כלפינו. יש / אין *מחק את המיותר( תביעות משפטיות תלויות פרטי החותם שם מלא + תפקיד(: חתימה + חותמת: חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד חתימה + חותמת(. עמוד 32 מתוך 124

34 נספח 5.1 פירוט ניסיון מקצועי קבלן משנה הנחיות כלליות: המסמכים שלהלן יכללו פירוט ניסיון מקצועי של קבלן המשנה מטעם המציע, שנכלל ושאינו נכלל ברשימת הקבלנים המוכרים, ולצורך עמידתו בתנאי הסף 3.5 לעיל. פירוט הפרויקטים בטבלאות שלהלן יתייחס לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של קבלן המשנה בתנאי הסף כאמור. קבלן המשנה יצרף אסמכתאות מתאימות להוכחת האמור בפירוט הניסיון המקצועי אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות(. יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף 3.5 לתנאי המכרז ביחס לקבלן המשנה הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, על קבלן המשנה לפרט את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף. מומלץ לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה. חובה על קבלן המשנה לצרף לנספח זה אסמכתאות וכן המלצות מזמיני העבודות בנוסח המצ"ב להלן(. עמוד 33 מתוך 124

35 נספח 5.1 המשך BIKE/SKATE PARK CONSTRUCTION PRE-QUALIFICATION STATEMENT SPECIALTY CONTRACTOR The intent of City of LOD, the Landscape Architect, and the Skate Park Designer are to pre-qualify BIKE / Skate Park Builders with International Experience (PRIME SUBMITTING FIRM OR SPECIALTY CONTRACTOR for this project who must have prior specialty bike/skate park construction experience. This statement will determine the specialty contractor s qualification for this project. In addition to bike/ skate park construction experience, firms must also demonstrate an ability to meet minimum guidelines as set in the SPECIAL PROVISIONS of the Contract Documents. Submission of this questionnaire does not constitute qualification. Qualification may be denied for any reason by the City of LOD, the Landscape Architect, and the Bike Park Designer deemed necessary for the successful completion of the project. GENERAL OR SPECIALTY CONTRACTOR INFORMATION COMPANY NAME (Full Legal Name STREET ADDRESS MAILING ADDRESS (If Different Than Above CITY STATE ZIP PHONE # CONTACT PERSON FAX # APPLICATION SUBMITTED BY TITLE עמוד 34 מתוך 124

36 SPECIALTY CONTRACTOR INFORMATION If the Specialty Contractor is a corporation, please provide the following: State & Date of Incorporation Contractor License # Secretary / Treasurer s Name If the Specialty Contractor is a partnership, please provide the following: State & Date of Partnership Contractor License # General Partner(s Names If the Specialty Contractor is sole proprietor, or individually owned, please provide the following: State, & Date of Ownership Primary Owner s Name & License # Please Check NO IF YES - please provide additional information on a separate sheet 1. How many years has your organization been in business under your present name? yrs. Have you ever operated under any other names in the past? If so, name of organization 2. Has any owner, officer or partner of your organization ever been an owner, officer or partner of this or any other organization that failed to complete a construction contract or been charged liquidated damages? If yes, please provide additional information on a separate sheet. 3. Has your organization ever been denied, debarred, or suspended by a government agency with regard to licensing or award of contracts? If yes, please provide additional information on a separate sheet. 4. Has your organization ever failed to qualify as a Specialty Contractor of any project? If yes, please provide additional information on a separate sheet. 5. Does your organization meet the following minimum requirements: עמוד 35 מתוך 124

37 YES / NO - The successful Specialty Contractor must be able to provide valid and in good standing the following insurance coverage for the entire duration of the project, naming your firm and the Owner as additionally insured. A sample certificate with the following minimum coverage s must be submitted with this statement: YES / NO - Commercial General Liability $1,000,000 Each Occurrence / $2,000,000 General Aggregate YES / NO - Automobile Liability Insurance $1,000,000 Minimum YES / NO - Workman s Compensation Insurance State Minimum Coverage as Required By Law YES / NO - The ability to provide a Bid Bond at the time of the project submission. Also, Performance Material & Payments Bonds in the total amount of the project at the award of contract. Please provide a letter of reference from your surety company (not an agent or broker stating your good standing ability to bond a project of this scope. Attach 3 Letters of Reference from a past public agency giving recommendation of your organization s ability to perform quality skate park construction. YES / NO - The selected firm shall be required to pay at a minimum Local Prevailing Wage rates as determined by the Department of Industrial Relations. Certified payrolls will be required. Can your organization comply with these requirements? עמוד 36 מתוך 124

38 CURRENT BIKE / SKATE PARK PROJECT EXPERIENCE Please provide a list of all concrete BIKE /skate park construction projects that are in progress by your organization or which are complete but have not been open and in operation for a period of at least one year. The projects listed must have a construction agreement. PROJECT INFORMATION REQUIRED Please provide all information requested and utilize additional sheets as necessary. Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect Project Description and Scope of Work עמוד 37 מתוך 124

39 Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect Project Description and Scope of Work עמוד 38 מתוך 124

40 PAST COMPLETED BIKE / SKATE PARK PROJECT EXPERIENCE The prime submitting firm or its specialty contractor, in order to be pre-qualified for this project must have completed (5 public concrete bike / skate park facilities with a minimum skating area of 16,150 square feet, in the last 5 years, including a bike / skate bowl with BMX, and complex radii transition with structural blended shotcrete. Parks must be open and in good operating condition for at least one year. Only those projects where the complete construction of the facility has been the sole responsibility of your firm can be included. Please provide detailed project information and verifiable references for each of these qualifying bike / skate park facilities. No exceptions will be made to these requirements. PROJECT INFORMATION / PHOTO REQUIRED Please provide all information requested and utilize additional sheets as necessary. Also provide at least one (1 photo of each completed construction. Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect & Phone number Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect & Phone number Project Description and Scope of Work עמוד 39 מתוך 124

41 Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect & Phone number Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect & Phone number Project Description and Scope of Work Name and Location of Project Owner s Name Address Phone Number Project Size (ridding area only sq ft / Construction Value $ / % Complete / Completion Date Designer and Architect & Phone number Project Description and Scope of Work עמוד 40 מתוך 124

42 ADDITIONAL QUESTIONNAIRE & REQUIREMENTS Please accurately answer & provide for all the information requested utilizing a separate sheet as necessary. Please Check YES NO YES NO A. Has your firm excavated a below ground skate park structure and prepared it for shotcrete application? YES NO B. Has your firm placed transitional and radial shotcrete sculptures using approved methods including a smooth trowel finish? YES NO C. Does your firm possess all the necessary equipment, labor forces, and material suppliers to complete this project per plans and specifications within the given schedule? YES NO D. Has your firm fabricated, galvanized, and installed rolled/bent ornamental metal coping? YES NO E. Has your firm installed standard pool coping and tile? F. Has your firm constructed custom concrete skate park features like: (mark those that apply YES NO Full pipes YES NO Escalators YES NO Sculptural artistic elements YES NO Cradles YES NO Vertical Extensions YES NO Bridges YES NO G. Has your firm performed any concrete skate park construction with workmanship issues, defects, or warranty problems, including having to repair or replace portions of work? YES NO H. Can your firm provide shop drawings and submittals for all of the required and specified materials on this project? עמוד 41 מתוך 124

43 SCHEDULE & BIKE / SKATE PARK MANAGEMENT EXPERIENCE -Please provide a schedule identifying key tasks and milestones your project team has identified to demonstrate your ability to coordinate the entire job. This will be for evaluation purposes only and is not intended to be submitted as a working schedule. -Please provide a detailed list identifying your firm s key personnel and management team that is responsible for the aforementioned skate park experience. Please include any owners, officers, managers, construction supervisors, or any other employee with the identified experience for the listed qualifying projects. Show that the individual directly responsible for the construction management of these projects will be the same individual utilized on this project. עמוד 42 מתוך 124

44 נספח 5.2 כתב התחייבות מטעם קבלן המשנה לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ באמצעות המציע במכרז / א.ג.נ., הנדון: כתב הצהרה והתחייבות של קבלן משנה לביצוע עבודות בטון / החלקת בטון אנו הח"מ שם קבלן המשנה( ת.ז/ע.מ/ח.פ מצהירים בזה ומתחייבים כלפיכם כדלקמן: אנו מאשרים בחתימתנו זו כי הננו קבלני המשנה מטעם שם המציע(להלן המציע( לצורך ביצוע עבודות הקמת סקייטפארק מבטון להלן העבודות( במסגרת מכרז פומבי מס' 2018 / של החברה הכלכלית ללוד בע"מ להלן המכרז(. אנו מצהירים בזה כי הננו עומדים בתנאי הסף כאמור בהוראות המכרז. אנו מאשרים כי חתמנו עם המציע על הסכם מחייב / הצהרת כוונות להתקשר עם המציע לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות ותנאי המכרז ובהתאם ובכפוף להצעת המציע לביצוע כלל העבודות נשוא המכרז. 77 אנו מצהירים כי בחנו ובדקנו וכי קיבלנו את כל המידע הדרוש לצורך ביצוע העבודות על ידינו וכי ברשותנו הידע, האמצעים, הכלים וכוח האדם לביצוע העבודות. אנו מתחייבים בזאת כלפיכם לבצע את העבודות כמפורט בהצעת המציע, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על פי ההסכם לביצוען של העבודות בינינו ובין המציע וכפוף לזכייתו של המציע במכרז ולראיה באנו על החתום: שם מלא: חתימה: חותמת קבלן המשנה: תפקיד החותם: אישור אני הח"מ, עו"ד/רו"ח של ת.ז/ע.מ/ח.פ להלן קבלן המשנה(, מאשר בזה כי חתימותיהם של ה"ה ו-, אשר חתמו על כתב התחייבות זה בפניי, מחייבות את קבלן המשנה בהתחייבויותיו כלפיכם כאמור בכתב הצהרה והתחייבות זה. חתימה + חותמת עמוד 43 מתוך 124

45 Appendix 5.2 Subcontractor Deed of Undertaking To The LOD Economic Company Ltd. Through bid /2018 bidder Dear Sir\Madame, Re: Subcontractor deed of undertaking to perform concrete\concrete smoothing works We the undersigned no. (subcontractor name I.D.\private company do hereby warrant and undertake towards you as follows: 1. We confirm by our signature hereunder that we are the subcontractors on behalf of (bidder name (hereinafter the "Bidder" for the performance of the erection works of a concrete skate-park (hereinafter the "Works" as part of public bid no. /2018 of the LOD Economic Company Ltd. (hereinafter the "Bid". 2. We hereby warrant that we meet the threshold conditions as mentioned in the instructions of of the Bid's conditions. 3. We confirm that we and the Bidder have signed a binding agreement \ statement of intent to attach the Bidder for Works performance as instructed and conditioned in the Bid and according and subject to the Bidder's bid to perform all Works under the Bid. 4. We warrant that we have reviewed and examined and received all of the information necessary for our performance of the Works and that we own the knowledge, means, tools and manpower to perform the Works. 5. We hereby undertake towards you to perform the Works as detailed in the Bidder's bid, as instructed by Bid documents, according to our Works performance agreement with the Bidder and subject to the Bidder wining the Bid. Full name: Signature: Subcontractor stamp: Signatory title: In witness thereof we have set our hand: I the undersigned, adv.\cpa of I.D.\private company no. (hereinafter the "Subcontractor" do hereby conform that the signatures of and, who have signed this deed of undertaking in my presence, bind the Subcontractor to its undertakings towards you as mentioned in this deed of statement and undertaking. Signature + stamp עמוד 44 מתוך 124

46 נספח 5.3 רשימת קבלני משנה מאושרים ארץ מוצא שם החברה אתר אינטרנט כתובת דוא"ל ארה"ב Grindline Evergreen Skateparks Dreamland Skateparks California skateparks Propour קנדה עמוד 45 מתוך 124

47 נספח 6 אישור עו"ד בדבר פרטי מציע לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.ג.נ., הנדון: אישור פרטי המציע אני הח"מ, עורך דין, לבקשתו של להלן המציע( מאשר בחתימתי, כדלקמן: ח.פ./ח.צ./ת.ז. 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: גב' / מר ת.ז. גב' / מר ת.ז. גב' / מר ת.ז. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. להלן דוגמת החתימה והחותמת של המציע: התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. שם, מ.ר, חתימה וחותמת תאריך ** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות. עמוד 46 מתוך 124

48 מסמך ג' נוסח הסכם ההתקשרות החברה הכלכלית ללוד בע"מ הסכם התקשרות לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד יוני 2018 עמוד 47 מתוך 124

49 מפתח העניינים דף ריכוז נתוני החוזה; חוזה; תנאי החוזה; פרק א' כללי הגדרות ושונות תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה סתירות בין מסמכים והוראות מילויים אספקת תכניות עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה זכות החברה למסור עבודות תאום עם קבלנים אחרים ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח ערבות לקיום חוזה מסירת הודעות בוטל הסבת החוזה רשימת קבלני משנה אחריות הצהרות הקבלן והתחייבויותיו פרק ב' הכנות לביצוע וביצוע הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות תקופת ביצוע ולוח זמנים מים, חשמל, סימון, שילוט ומבנים עבור מנהל הפרויקט פרק ג' השגחה, נזיקין וביטוח השגחה מטעם הקבלן העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן הרחקת עובדים שמירה ושאר אמצעי זהירות קיום דרישות הדין פגיעה בציבור נזיקין למקום הפרויקט נזיקין לגוף או לרכוש שיפוי החברה על ידי הקבלן ביטוח פיקוח על ידי המפקח פרק ד' התחייבויות כלליות מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרה 30. זכויות, פטנטים וכיו"ב 31. עתיקות 32. תיקון נזקים לדרך או מתקנים 33. מניעת הפרעה לתנועה 34. העברת משאות מיוחדים 35. ניקוי מקום העבודה 36. עמוד 48 מתוך 124

50 פרק ה' עובדים אספקת כח אדם על ידי הקבלן כח אדם ותנאי עבודה פנקסי כח אדם העדר יחסי עבודה פרק ו' ציוד, חומרים ומלאכה אספקת ציוד, מתקנים וחומרים טיב החומרים והעבודה ובדיקות חומרים וציוד במקום העבודה אישור מוקדם בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה פרק ז' מהלך ביצוע העבודה התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן העמדת מקום העבודות לרשות הקבלן ארכה או קיצור להשלמת העבודות קצב ביצוע העבודות פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים הפסקת העבודה הפסקות באספקת מים ו/או חשמל הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות זמני ביצוע העבודות פרק ח' השלמה, בדק ותיקונים תעודת השלמה בדק, ערבות בדק ואחריות תעודת סיום פגמים וחקירת סיבותיהם אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 52 ב( ו/או 57 ב( ו/או פרק ט' שינויים, תוספות והפחתות שינויים הערכת שינויים תשלומי עבודה יומית רג'י( פרק י' מדידות 64. מדידת כמויות פרק יא' תשלומים חישוב התמורה 65. התייקרויות 66. מחירי היחידות 67. בוטל 68. קיזוז 69. חשבונות חלקיים 70. סילוק התמורה 71. מקום השיפוט 72. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה 73. עמוד 49 מתוך 124

51 פרק יב' סיום החוזה או אי המשכת ביצועו סילוק יד הקבלן ממקום העבודות שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים אי אפשרות המשך ביצוע העבודות מס ערך מוסף רישיונות נספחי החוזה; נספח א' נספח ב' נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ו' נספח ז' נספח ח' 1( נספח ח' 2( נספח ח' 3( נספח ח' 4( נספח ח' 5( נספח ח' 6( נספח ח' 7( נספח ט' 1( נספח ט' 2( נספח ט' 3( נספח י' 1( נספח י' 2( נספח י' 3( נספח י' 4( נספח יא' נספח יא' 1( נספח יא' 2( נספח יב' נספח יג' נספח יד' תנאי המכרז מסמך א' לחוברת המכרז(; טופס הצעת המציע מסמך ב' לחוברת המכרז(; המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית במהדורתו המעודכנת, לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם ובין שלא אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה; תנאים ומפרטים טכניים לביצוע העבודות חברה כלכלית מסמך ד' 1 לחוברת המכרז( רשימת התוכניות ותיק התוכניות מסמך ה' לחוברת המכרז(; כתב הכמויות חתום על ידי המציע ; נוסח ערבות ביצוע ובדק; הוראות בטיחות לעבודת קבלנים; הצהרה והתחייבות קבלן הוראות בטיחות; אישור סיום התארגנות קבלן בטיחות; דף הסבר לעבודות חריגות; טבלת ריכוז חריגים; בוטל; בוטל; בוטל; דוגמת צו התחלת עבודה; רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן ביצוע; תעודת השלמה; הצהרה על העדר תביעות; תעודת מסירת העבודות טופס טיולים(; תעודת סיום תום תקופת בדק(; אישור עריכת ביטוחי קבלן; הצהרת הקבלן פטור מנזקים; הצהרת הקבלן עבודות בחום; רישיון קבלן תקף; טבלת קנסות; ריכוז הצעת מחיר של קבלן. עמוד 50 מתוך 124

52 מקום הפרויקט/שם המתחם: סיווג הקבלן בפנקס הקבלנים: דף ריכוז נתוני החוזה מתחם סקייטפארק ענף ראשי 200 בסיווג ג- 3 סעיף בחוזה התמורה או סכום החוזה:, בתוספת מע"מ 65 עמלת ניהול לחברה 65 7% הכלכלית 66,65 הצמדה: אין דמי בדיקות: על חשבון הקבלן % דמי עיכבון: מועד ההתחלה: על פי צו התחלת עבודה 47 7 חודשים 17 משך הביצוע: מועד סיום: בהתאם לצו התחלת עבודה 17. 5% בתוקף עד 90 תשעים( יום לאחר מועד 9 המסירה, לפחות 5% למשך 12 חודשים 57 51, 1,500 בגין כל יום אחור עד 30 יום; 2,500 בגין כל יום נוסף מעבר , ח-ן חלקי שוטף + 60 יום מאישור הח-ן(; ח-ן סופי שוטף + 75 יום מאישור הח-ן(. מנה"פ/מנהל עבודה בכיר 10 שנות ניסיון 20 לפחות ; מודד ניסיון 5 שנים לפחות; ממונה בטיחות על פי דין. ערבות ביצוע: ערבות בדק: פיצוי בגין איחורים: תנאי תשלום: הצוות המקצועי מטעם הקבלן: חתימת הקבלן עמוד 51 מתוך 124

53 א חוזה שנערך ונחתם בלוד ביום לחודש שנת 2018 בין החברה הכלכלית ללוד בע"מ מרח' בת שבע 1, לוד באמצעות מורשי החתימה כדין להלן החברה או המזמין( מצד אחד; לבין ח.פ/ח.צ מרח' טל': ; פקס': באמצעות מורשי החתימה: מר/גב' ת.ז מר/גב' ת.ז להלן הקבלן( מצד שני; הואיל והואיל והואיל והואיל והואיל והואיל והואיל והחברה מעוניינת בביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בשכונת גני אביב בעיר לוד, עבור עיריית לוד להלן העירייה(להלן העבודות(; והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' 3/2018 לביצוע העבודות להלן המכרז(; והקבלן הגיש הצעה למכרז; והצעתו של הקבלן נמצאה על ידי ועדת המכרזים של החברה כהצעה הזוכה במכרז להלן הצעת הקבלן(; והקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעתו ובכפוף למסמכי המכרז; והקבלן מצהיר כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט והתקנות על פיו, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה, כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה כנספח יב', וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשל"ו 1976; והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע העבודות. לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: פרק א' כללי 1. הגדרות ושונות בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם: עמוד 52 מתוך 124

54 ה" "החברה" "העירייה" "המנהל" "הקבלן" החברה הכלכלית ללוד בע"מ לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה להלן גם המזמין(. עיריית לוד. מי שנקבע כמנהל הפרויקט מטעם החברה לרבות סמנכ"ל הביצוע בחברה ו/או מהנדס החברה או כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן. "המפקח" מי שנתמנה בכתב חלק מהן. ע"י המנהל או החברה לפקח על ביצוע העבודות או "המתכנן" "היועץ" "העבודות" "ביצוע העבודות" "החוזה" "מקום העבודות" או "האתר" האדם ו/או משרד/י התכנון שמונו ע"י המנהל או החברה לצורך תכנון העבודות. מהנדס, יועץ, כמאי וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי החברה בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן. כל העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות להשלמה המוחלטת והמלאה של העבודות להקמת מתחם סקייטפארק בסמוך לשכונת גני אביב בלוד ובכלל זאת, גידור האתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות, לרבות תחילת הביצוע, אלא אם נקבע מפורשות אחרת, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת העבודות על כל פרטיהן למצב בו הן יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, דרישות החברה, העירייה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות בהסכם אחרת( באופן מושלם, סופי ומלא וכן מסירת העבודות לחברה ולעירייה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר בהסכם וכן אחזקת הגינון למשך 3 חודשים ממועד המסירה. ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן הסופית. החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו. המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. "סכומי הערבויות" כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן. "התמורה" כלל התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם להוראות החוזה. תכניות" התכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על-ידי המנהל ומי מטעמו בחותמת "לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. תכניות הנושאות תאריך מאוחר יותר עדיפות על פני אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר. אם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תכניות כאמור, יהיו התוכניות המחייבות אלה המפורטות במפרט הטכני המיוחד, לרבות כל שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תכניות. עמוד 53 מתוך 124

55 ג ה ו ב א ד "המפרט הכללי" "המפרט הטכני המיוחד" "תנאים כלליים מיוחדים" "המפרט" "חומרים" המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות נשוא החוזה, הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט בנספח ד' מסמך ד'- 1 לחוברת המכרז( על כל חלקיו. הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד לאתר. המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד יחדיו. חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות. "קבלנים אחרים" קבלנים או ספקים כלשהם, אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום ביצוע העבודות, תוך כדי ובזמן ביצוע העבודות ע"י הקבלן, בין מטעם החברה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא. "מודד" "המבנה" מודד מוסמך שימונה על ידי החברה או על ידי המנהל ו/או מודד הקבלן. לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות. מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה. כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה. חוק חוזה קבלנות, התשל"ד- 1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין החברה לבין הקבלן מכוח חוזה זה. 2. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא, כדלקמן: המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות או למפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידי מפקח וכל ההוצאות בגין כך תהיינה על חשבון הקבלן. 1 עמוד 54 מתוך 124

56 ג ב ד המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לביצוע העבודות. המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מהן, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות המנהל. המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן. שום דבר מהאמור בסעיף זה, ובכלל זאת מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על החברה אחריות כלשהי בקשר לכך. הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות חלק מהעבודות אשר בוצעו על ידו בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כאמור רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודות או להרוס כל חלק מהעבודות על חשבון הקבלן. המפקח הינו בא כוחה המקצועי של החברה. את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות המפקח. אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי כל תנאי חוזה זה במלואן הקבלן ינהל יומן עבודה להלן היומן(. היומן ינוהל בשלושה עותקים והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר: מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הביצוע או המובאים ממנו. כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות. הציוד המכני המובא למקום ביצוע העבודות והמוצא ממנו. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות. ההתקדמות ביצוע העבודות במשך היום. כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר: הוראות המנהל או הוראותיו שלו, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות. כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. 1 2 היומן ייחתם בכל יום, בתום הרישום בו, ע"י הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן. הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה. למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. עמוד 55 מתוך 124

57 ה ו ח ז ב ט א ג ד הקבלן רשאי יהיה להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך 5 חמישה( ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל תוך 5 חמישה( ימים מעת הרישום, רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן. רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן ה( לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית. הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה. הקבלן יקים, על חשבונו, מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום ביצוע הפרויקט, כמפורט בהסכם זה, במפרט או בהתאם להנחיות המנהל אשר תינתנה לו בכתב. היומן הינו רכוש החברה. 3. סתירה בין מסמכים והוראות מילויים הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה, השמטה ו/או העדר נתונים בהם. גילה הקבלן סתירה בין הוראות מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. החלטת המפקח תהיה סופית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות לעניין הביצוע יהא כדלהלן: תכניות; מפרט טכני מיוחד; מפרט כללי; תנאי החוזה; כתב הכמויות; אופני מדידה מיוחדים; תקנים ישראלים כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך. התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות ובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים. בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות לעניין התשלום יהא כדלהלן: עמוד 56 מתוך 124

58 ז ה ו ב ב א א כתב כמויות; מפרט טכני מיוחד; אופני מדידה מיוחדים; מפרט כללי; תנאי החוזה; תכניות; רשאי המנהל וכך גם המפקח, להמציא לקבלן מפעם לפעם תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות משלימות, לרבות תכניות ופרטי ביצוע לפי הצורך. הוראות המנהל או המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ה( לעיל מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט' שלהלן. מוסכם ומובהר בזאת מפורשות כי כל סעיף או פריט המתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות יחשב ככלול בתמורה. כמו כן, כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות יחשב ככלול בתמורה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך. 4. אספקת תכניות שלושה 3( העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת ביצוע העבודות יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר. העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן באתר, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. 5. עבודות אחרות של החברה ו/או מי מטעמה מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה, לרבות המפרט, כתב הכמויות והתכניות המצורפות, יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן כי החברה מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים. החברה ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום ביצוע העבודות כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור, לרבות מתן אפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים שבאתר וברשתות החשמל והמים שבמקום ביצוע העבודות ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. הקבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בביצוע העבודות באתר בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולחברה לאישור. לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי החברה בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות כנ"ל, המבוצעות על ידי החברה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה. עמוד 57 מתוך 124

59 ג ב א בין היתר, מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאותות, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ו/או יועסק על ידי החברה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום ביצוע העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. למען הסר ספק מודגש, כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת החברה ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי תקורות קבלן ראשי(, אלא במקרים בהם ייקבע מפורשות אחרת. 6. זכות החברה למסור עבודות האמור בסעיף 5 לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית החברה למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק מהעבודות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, קבלנים נוספים לביצוע מלאכות ו/או מערכות מסוימות באתר להלן קבלנים ייחודיים ו-עבודות ייעודיות(. החברה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. ואולם, הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים לאתר, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י החברה, לשם ביצוע עבודות ו/או אספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי. 7. תאום עם קבלנים אחרים הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא, כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי תנועה, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה להלן. 8. ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2 דלעיל, לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה. 9. ערבות לקיום החוזה ערבות ביצוע( להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן לחברה, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה להלן ערבות ביצוע( בנוסח המצורף להלן, בסך כספי השווה ל- 5% משווי העבודות אשר נמסרות לקבלן לביצוע, ובתוספת מע"מ כשיעורו בעת הוצאתה ו/או חידושה. תוקפה של הערבות יהיה עד לתום 90 תשעים( ימים לאחר מועד המסירה כהגדרתו להלן. הערבות תינתן לטובת העירייה והחברה ביחד ולחוד. הערבות תוחזק בידי החברה ותשמש כבטוחה לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכיסוי של: כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה ו/או לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה. כל ההוצאות והתשלומים שהחברה ו/או העירייה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהחברה ו/או העירייה עלולות לעמוד בהן. השבה של כספים לחברה מאת הקבלן אם ובמידה ויתברר לחברה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כספים ביתר. פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה עמוד 58 מתוך 124

60 ג ה ו ח ט י א ד ז בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק יא( להלן, באופן שאי הארכתה מעת לעת, עד 30 שלושים( יום לפני מועד פקיעתה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם והחברה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן. סכום הערבות יהיה צמוד למדד הבסיס כהגדרתו בדף ריכוז נתוני החוזה. הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות תהיה החברה רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד ו/או להעלות כל טענה בקשר עם גבייתה של הערבות כאמור. סכום הערבות שיגבה אם יגבה על ידי החברה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי החברה ו/או דירקטוריון החברה ו/או מנהליה ו/או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות. אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימאלי לחברה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן. אין באפשרות למימוש הערבות ע"י החברה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין. יא( הערבות תוחזר לקבלן תוך 90 תשעים( יום ממועד מסירת תעודת השלמה ובלבד שהקבלן מסר לחברה את ערבות הבדק, כמשמעה להלן. 10. מסירת הודעות כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקס. בוטל. הסבת החוזה אין הקבלן רשאי למסור או להסב או להעביר לאחר את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, או כל זכות ו/או התחייבות מכוחו לרבות לקבלני משנה, למעט קבלני משנה אותם הציג הקבלן במסגרת הצעתו כאמור בהוראות תנאי המכרז, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש, אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה. לא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן שלא בהתאם להוראות חוזה זה. ואולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, או של חלק מהן, לאחר. למען הסר הספק מובהר בזה מפורשות וכתנאי יסודי לחוזה זה העברת ביצוע העבודות לקבלני משנה שאינם קבלני המשנה אותם הציג המציע במסגרת הצעתו, מכל סיבה שהיא, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה והחברה תהא רשאית לבטל חוזה זה בשל כך. לקבלן לא תהא כל טענה ואו תביעה ו/או דרישה בשל כך. עמוד 59 מתוך 124

61 ב ד ג א ב ג ד ב א נתנה החברה הסכמה כאמור, אין בהסכמה זו כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות, נציגיהם ועובדיהם. הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט ומתחייב לא למסור ביצוע איזה מן העבודות לקבלן משנה שאינו קבלן רשום, כאמור. החברה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך. 13. רשימת קבלני משנה מורשים הוראות סעיף זה תחולנה על הקבלן במועד הגשת הצעתו. קבלני משנה נוספים לקבלני המשנה אשר הוגשו לאישור על ידי הקבלן מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט באופן התואם היקף העבודות וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה על פי הוראות סעיף זה והוראות החוזה בכלל. הקבלן יעביר לאישורו של המפקח, מראש, רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע מלאכה מסוימת כקבלני משנה, הרשימה תכלול לא פחות מאשר 3 שמות לגבי כל מלאכה, בהתאמה. המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע עבודות כקבלני משנה. המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע. פסל המפקח על פי סמכותו בסעיף קטן ג( לעיל, את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף קטן א( לעיל, יעביר הקבלן לאישור המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רשימה חדשה כאמור או אם פסל המפקח את כל הקבלנים הרשומים ברשימה החדשה, תכלול הרשימה 3 שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור אחד מהם בלבד כרשאי לעסוק בביצוע העבודות כקבלן משנה. 14. אחריות נתנה החברה הסכמתה כאמור בסעיפים 12 ו- 13 לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם. 15. הצהרות הקבלן והתחייבויותיו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי: הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט והתקנות מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור. עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודות, לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם. עמוד 60 מתוך 124

62 ג ד ה ו ח ז ט י בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים הקשורים בביצוע העבודות לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש ולא קיבל, וכי יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל, העירייה, מי לוד, מקורות וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין. ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. הוא קיבל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקיבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות. באחריותו לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם. הוא אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות והנתונים הדרושים לביצוע העבודות. מבוטל. כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין. הוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר המאושרים לעיר לוד. לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין. יא( הוא מצהיר כי ידוע לו כי במהלך ביצוע העבודות ייתכן וישולבו באתר קבלנים אחרים. הקבלן יתאם פעולות הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך. ידוע לקבלן והוא מסכים כי לא תאושר לו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה. יב( החברה תהיה רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית ביניהם. במקרה כזה, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל תקורות קבלן ראשי. יג( למען הסר ספק, ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין לו והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן החברה. עמוד 61 מתוך 124

63 א ג א ג ב ה ב ד ו פרק ב' הכנה לביצוע וביצוע 16. הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות הקבלן מצהיר כי בדק, עובר להגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות וסביבותיו, טיבו ותנאיו הטופוגרפיים, המבנים הקיימים עליהם ככל שקיימים(, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוען, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן את סביבת ההתארגנות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה. כן מצהיר הקבלן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו. כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור. הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענה לו, אם תגענה לו, בגין שינויים, תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם. הקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן יישא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה. לא תיקן הקבלן נזקים כאמור, תוך המועד שהוקצב לכך על ידי החברה, רשאית החברה לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה על חשבון הקבלן ובתוספת 15% חמישה עשר אחוז( תקורה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 17. תקופת ביצוע ולוח זמנים הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה. הקבלן יסיים את ביצוע העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע במלואן וימסור אותן במסירה סופית לחברה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע במסגרת צו התחלת העבודה, ממועד תחילת הביצוע הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם החברה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב להלן תקופת הביצוע, לוח זמנים לגמר ביצוע ו-מועד המסירה(. סיום העבודות לעניין סעיף זה השלמת כל העבודות ומסירתן במסירה סופית. אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים, לרבות מועד המסירה, יזכה את החברה ו/או העירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה לעניין זה. ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע ]סעיף 17 א( לעיל[ עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים לעבודה הרלוונטים מכל הרשויות המוסמכות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה. ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור אחריה פיצוי מוסכם, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים לחברה על פי החוזה ו/או על פי הדין. הקבלן ימציא למפקח לאישור, תוך 14 ארבעה עשר( ימים מיום חתימת ההסכם תכנית וכן לוח זמנים חוזי לוח גאנט( לביצוע העבודות להלן תכנית עבודה(. תכנית העבודה / לוח הזמנים המפורט, תוגש על ידי הקבלן בהתאם להנחיות המפקח ולפי מפרט שכבות עליו יורה המפקח. המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה ובלוח הזמנים והתוצר הסופי, הכפוף לאישור המנהל והחברה, ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב להלן לוח הזמנים המאושר (. מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה המפורטים בו. עמוד 62 מתוך 124

64 ז ח ט י ב ד א ג בוטל. הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות קצב ביצוע העבודות, יעדכן הקבלן מפעם לפעם ובהתאם להנחיות המפקח את לוח הזמנים בתיאום עם מנהל הפרויקט. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לעמוד באבני הדרך לביצוע וביעד הסופי של מסירת העבודות. לוח הזמנים המאושר המצורף לחוזה מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים קיימות אבני דרך חוזיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע העבודות. המזמין יהיה ראשי להשית קנס על הקבלן במידה ולא יעמוד באבני הדרך או בלוח הזמנים החוזי בהתאם לסכומי הקנסות המפורטים בחוזה. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה ו/או נגד העירייה על ידי גורמים שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות ו/או מהשירותים שעל הקבלן וקבלני המשנה מטעמו לספק, שלא על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי הוראות החברה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהחברה תשלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, אם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה החברה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 18. מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד עבור המנהל ומבנה שירותים ואחזקת גינון הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם, כגון: התחברות, הנחת צינורות, גופי תאורה, צינורות, מכלים רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל ויוציאם ממקום ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונו בלבד. המפקח ימסור לקבלן את הצירים, נקודות הקבע ונקודות הייחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר באתר מרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של העבודות. הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המקומיות ו/או המפקח. בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות וכנדרש על פי דין. כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע העבודות ובמהלכו יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלנים וספקים אחרים של החברה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל תמורה או תקורה על עבודתם. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים במקום ביצוע העבודות שיועמדו גם לרשות המפקח. הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ לאתר והן בתוך האתר. נהרסו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על-ידי הקבלן, על חשבונו, מדי פעם בפעם ובמידת הצורך או לפי דרישת המפקח. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך 3 שלושה( ימים לאחר שנדרש לעשות כן על-ידי המפקח, תחדש אותן החברה על חשבונו של הקבלן. עמוד 63 מתוך 124

65 ה ו ז ח הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק העבודות הבלתי מדויק ויבוצע מחדש, וכל זאת על-פי הנחיות והוראות המפקח. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 60 דלהלן, הקבלן יעסיק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרישות המפקח והמזמין, לפני העלייה לקרקע ובמהלך שלבי הביצוע. המודד יהיה זמין באתר לצורך מדידות ונתונים לפי דרישת המפקח על מנת לאשר את עבודתו ואו לצורך השלמת הנחיות הביצוע. לא תשולם תוספת עבור ביצוע מדידות. מדידות ותכניות עדות יופקו בתום כל שלב עבודה ועל פי דרישת המתכנן, המפקח והמזמין, באחריות ועל חשבון הקבלן.על הקבלן להכין ולהגיש למפקח, מיד עם גמר כל שלב בתהליך העבודה ועל פי דרישת המפקח, תכניות עדות MADE( AS בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן הן המותרות לפי החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, בשלושה צירים, של כל העבודות. עבור תכניות עדות MADE( AS לא ישולם בנפרד. תכניות העדות בסיום כל שלב בתהליך העבודה יוגשו למפקח ולמתכננים הרלוונטים לאישורם טרם המשך לביצוע שלב העבודה הבא. תכניות עדות ידרשו, בין היתר, בתום שלבי ביצוע: חפירה, מילוי והידוק, יציקה, פיזור אדמת גן, תשתיות תת קרקעיות טרם כיסויין, וכן בכל חשבון חלקי או סופי הכולל פיתוח ומערכות פיתוח או מבנה, וכן על פי דרישת המפקח בכתב בשלבים נוספים שיוגדרו על ידו. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על פי שיקול דעתו, התשלום בגין המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות. הקבלן מתחייב בזאת, בתוך 15 חמישה עשר( ימים מיום חתימתו על ההסכם, להכין ולהציב באתר שילוט, על חשבונו, כמפורט להלן: שלט אחד בעובי 2 מ"מ, לפחות, בגודל 4.0 x 3.0 מ', לפחות, מוצבים על קונסטרוקציה מתאימה על פי דין ו/או על פי הוראות המפקח, כולל תמיכות נדרשות בהתאם להנחיות המפקח. דוגמת השלט כפופה להוראות החברה, לרבות סמלים, ציורים ופרטים נוספים. שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבע, הכיתוב ומיקום הצבתו יקבעו ע"י המפקח. העתקת השלט במידה ותידרש על ידי החברה( תהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור השלט ורואים אותו ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקו וסילוקו מהאתר בסוף העבודה. אגרות שילוט, מיסים עירוניים וכיו"ב בגין הצבת השלטים יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. עמוד 64 מתוך 124

66 ט י משרד עבור המנהל ו/או המפקח המשרד יהיה בשטח של 12 מ"ר לפחות ברוחב של 2 מ' לפחות(, כולל דלת כניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע ושלושה חלונות אלומיניום עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל שלא יפחת מ- 2 מ"ר כ"א ומזגן מפוצל של 1.5 כ"ס לפחות. המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע לרבות הידוק( אשר יוכשר ע"י הקבלן. המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. תקרת המשרד תהא תקרה אקוסטית 60 ס"מ * 60 ס"מ. המשרד יכלול העמדת המבנה בשטח. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש ע"י המפקח בטרם הבאתו לאתר. כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו ע"י חח"י או גנרטור(, הוצאות טלפון, מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עם גמר ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת. מבנה שירותים הקבלן ידאג להקמת מבנה שירותים בסמוך למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר ולחילופין, לתא שירותים כימיים על פי דין. המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודות עם השלמתן, באישורו של המפקח. טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת החוזה תהיינה באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב באחריות הקבלן. יא( יב( יג( למען הסר הספק, כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב המפורטים בסעיפים קטנים ט( ו-י( לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם נקבע אחרת. מודגש, העתקת המבנים המפורטים בסעיפים קטנים ט( ו-י( לעיל ככל ותידרש על ידי החברה( תעשה על ידי ועל חשבון הקבלן ובגין העתקתם כאמור לא תשולם על תוספת תמורה. אחזקת גינון הקבלן יישא בעלויות אחזקת שטחי הגינון, לרבות עלות מי ההשקיה, במשך 3 חודשים מיום מסירת הגינון לחברה ו/או עי בה יוגדר מועד תחילת האחזקה. עמוד 65 מתוך 124

67 א ג ב ד ה ו פרק ג' השגחה, נזיקין וביטוח 19. השגחה מטעם הקבלן הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת כל נימוק לכך. אישר המפקח מינויו של בא כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה לא יגרע הדבר מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור לחברה את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד להלן נציג הקבלן(. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו. 20. העסקת מהנדס, מנהל עבודה וצוות מקצועי על ידי הקבלן הקבלן יעסיק, לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, לפחות, את כל אחד מאלה להלן הצוות המקצועי(: מנהל הפרויקט של הקבלן/מנהל עבודה בכיר, מוסמך מטעם משרד הכלכלה, שהינו בעל ניסיון מוכח של 10 עשר( שנים לפחות בניהול עבודות דומות במהותן ובהיקפן לעבודות נשוא הסכם זה, דובר, קורא וכותב אנגלית ברמה גבוהה המאפשרת תקשורת מקצועית וטובה עם קבלן המשנה הזר. ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו ושאינו אחד מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים 1( ו- 2 ( לעיל. מודד, שהינו מודד מוסמך על פי תקנות המודדים, התשמ"ב- 1982, בעל נסיון מוכח של 5 חמש( שנים, לפחות, בביצוע מדידות בפרויקטים דומים במהותם ובהיקפם לעבודות נשוא הסכם זה העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה. בסעיף זה "יעסיק" בין אם כעובד ובין אם כנותן שירותים עצמאי ובלבד שההעסקה תהיה במשרה מלאה בביצוע העבודות נשוא חוזה זה. למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת הצוות המקצועי כאמור, לרבות חברת בקרת האיכות, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהצעתו וכי החברה רואה את העסקת הצוות המקצועי כאמור בסעיף זה ככלולה בהצעת הקבלן. מנהל העבודה ימצא במקום ביצוע העבודות בכל זמן ביצוע העבודות וישגיח עליהן ברציפות. הקבלן לא יעביר את מנהל הפרויקט/מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל מקום עבודה אחר של הקבלן. בוטל. מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהר, כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי החברה על פי חוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם מונה בא-כוח מוסמך אחר ושאושר על ידי המפקח. עמוד 66 מתוך 124

68 ח א ז ב ג ה ו ד הקבלן ימנה את מנהל הפרויקט/מנהל העבודה הבכיר אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן יהיה מנהל הפרויקט/מנהל העבודה הבכיר של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה לעבודות. לכל עבודה בגדר ביצוע העבודות, שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום/בעל רישיון כאמור. על פי דין, 21. הרחקת עובדים הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, בין שהיא מנומקת ובין שלא, בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן, לרבות מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 40 להלן. 22. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני תחילת ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען על חשבונו גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ככל והינם נדרשים ושאר אמצעי זהירות, באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקח. הגידור יהיה באמצעות גדר איסכורית לבנה, חדשה בגובה של 2 מטר לפחות לרבות שערים מתאימים. מובהר בזה מפורשות, כי כלל זכויות הפרסום בגדר האתר כאמור לעיל תהיינה של החברה ו/או העירייה בלבד וכי הקבלן לא יהא רשאי לפרסם על גדרת האתר כל פרסומת ו/או מודעה. הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך ביצוע העבודות וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שיידרש ע"י המפקח ו/או החברה. מובהר בזאת במפורש כי מקום ביצוע העבודות הינו מתחם פתוח ולכן, על הקבלן להתקין על חשבונו ובכל מקום שהדבר יידרש אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות, ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים, ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או החברה או נציגיה, מפעם לפעם. הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת תאונות, מפולות, התפוצצויות, שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות ולגהות. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות חוזה זה, הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת, לרבות המפקח. מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי אמצעי הזהירות יינקטו על ידו במשך כל תקופת ביצוע העבודות. עמוד 67 מתוך 124

69 ב א ג ב ד א ג ה 23. קיום דרישות הדין, רשות מוסמכת והחברה על הקבלן ועובדיו למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפיקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר בעיריית לוד. הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש(, התש"ל להלן הפקודה( ובתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה(, התשמ"ח להלן התקנות( וכל תקנות שהותקנו מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודות ולמלא אחר הוראות כל דין בנוגע לנושא הבטיחות. ידוע לקבלן, כי החברה ו/או באי כוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח הדין בנושא בטיחות וגהות. כמו כן, חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, התשי"ג אי מילוי הוראות הדין הינה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה. למען הסר ספק מובהר, כי החברה או באי כוחה כגון מפקחיה(, יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב ביצוע ואיכות האיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע העבודות. 24. פגיעה בציבור הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש ו/או המעבר של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה וכיו"ב. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך זמנית על חשבונו במידת הצורך, לניקיון שוטף במקום ביצוע העבודות ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מעבודות רעש בשעות שיורה המפקח. הקבלן ישפה את החברה בכל סכום שתחוב בו עקב קביעה כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 25. נזיקין למקום ביצוע העבודות מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל שלב ו/או מתחם כאמור בחוזה זה ו/או הוראות המכרז נשוא חוזה זה, יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהא הקבלן האחראי לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים ודברים אחרים שהובאו על ידו למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצורכי ביצוע העבודות על ידי החברה. בכל מקרה של נזק ו/או אבדן שנגרם עקב רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולכך שעם השלמתן תהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע במצב תקין ומתאים בכל פרטיהן להוראות החוזה, על נספחיו. הוראות סעיף קטן א( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות חוזה זה. בכל מקרה בו נגרם נזק לעבודות על-ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן ד( להלן, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על החברה. "סיכון מוסכם" פעולת טרור, מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וכו' בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו(. נזק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישובים סטטיסטיים, בתכניות או במפרטים, או במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח, או אך ורק כתוצאה משימוש של החברה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם. עמוד 68 מתוך 124

70 א ב א ב ד ג ה 26. נזיקין לגוף או לרכוש הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן לרבות השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח(, שייגרמו במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או בקשר לכך או על ידי אחר, עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם או גוף משפטי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכן החברה ו/או העירייה ומי מטעמן, כולל ובין השאר המפקח והמנהל, עובדיהם, שלוחיהם, מורשיהם וכל צד ג' אחר. הקבלן מתחייב לפצות כל אדם כאמור, וכן את החברה, בגין כל נזק שייגרם למי מהם - מיד עם קבלת דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את החברה ו/או העירייה ומי מטעמן מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן א(, ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן א( לעיל. 27. שיפוי החברה על-ידי הקבלן מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26 לעיל או מתוקפה של כל הוראה אחרת בחוזה זה, מתחייב בזאת הקבלן לשפות את החברה ו/או העירייה ומי מטעמן, כולל ובין השאר את המפקח והמנהל, בגין כל סכום שהנ"ל ו/או מי מטעמם, כולל ובין השאר המפקח והמנהל, יחויבו או יחליטו לשלמו, בגין כל תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, של כל צד ג' שהוא, לרבות הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי החברה או העירייה, שלוחיהם ומורשיהם ו/או מי מטעם, ובין השאר המפקח והמנהל, ושעילתה בנזקים שהקבלן אחראי להם על פי סעיף 26. שיפוי כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות משפטיות ואחרות( שהוצאו בקשר לכך. עריכת ביטוח על ידי הקבלן כאמור בסעיף 28 והתחייבויותיו לעיל ולהלן. תשחרר לא להלן, הקבלן מאחריותו שולם ע"י החברה ו/או העירייה תשלום כשלהו כאמור בפסקה א( דלעיל יחשב תשלום כזה, בצרוף ההוצאות, כחוב המגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. החברה תהא רשאית לקזז כל חוב כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת לחברה לנכות מכל תשלום שיגיע לו מהחברה על פי החוזה כל תשלום שיגיע לחברה ו/או לעירייה ומי מטעמן, כולל ובין השאר המפקח והמנהל, על פי חוזה זה בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כאמור. הקבלן מתחייב בזאת לפצות את החברה ו/או העירייה על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה משמוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או כתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נזיקית שנגרמה על-ידו ו/או ע"י מי מטעמו. עמוד 69 מתוך 124

71 ו א ב ג ה ד ו ח ז ט אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 28. ביטוח מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה להלן: "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( ובנספח יא' למסמכי המכרז והחוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכים אלו להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל שכולם יחד יקראו להלן - "ביטוחי הקבלן"(. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלן כאמור בסעיף 28 זה ביטוח על ידי הקבלן(, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו( ובנוסף ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או עיריית לוד להלן: "העירייה"( ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמן בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו להלן: "יחידי המבוטח"(. הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו. ביטוחי הקבלן יכללו ויתור על כל זכות תחלוף שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או העירייה מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה ו/או העירייה וכלפי מבטחיהם. מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו. סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי מהבאים מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור. עמוד 70 מתוך 124

72 י א ב א ב ג א יא( לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהחברה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישה ראשונה. לחילופין, ומבלי לפגוע בזכויות החברה, על פי סעיף זה, החברה תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. הפרת הוראות סעיף 28 זה ביטוח(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 29. פיקוח על ידי המפקח אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה-קבלן על-פי חוק חוזה קבלנות, התשל"ד זכות הפיקוח הנ"ל אין משמעה שחרור הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה זה. פרק ד' התחייבויות כלליות 30. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם חל כדין על החברה יוחזרו לקבלן על ידי החברה. 31. זכויות פטנטים ותשלום תמורת זכויות הנאה הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה וישפה אותה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות. אם לצורך ביצוע העבודות יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום התמורה לבעלי הזכות כפי שיסוכם בין בעלי הזכות ובין הקבלן ישירות. 32. עתיקות עתיקות כמשמעותן על פי דין וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום ביצוע העבודות נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו, כולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את ביצוע העבודות ולא תגרום לפיגורים בלוח הזמנים. מובהר, כי לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה. 33. תיקון נזקים לדרך ו/או למתקנים הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכות תת- קרקעיות ועל-קרקעיות להלן המתקנים(, תוך כדי ביצוע העבודות על ידו, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור. עמוד 71 מתוך 124

73 ג ב ד הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים כאמור, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מידע אחר מן העירייה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק א( לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק ג( להלן. הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם לבניין, לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניה וצינורות להעברת דלק וכיו"ב, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש. נזק כאמור יתוקן על חשבון הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח והמנהל ושל כל רשות מוסמכת אחרת. הקבלן יתאם מראש עם הגופים המוסמכים והרשויות המתאימות ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף ב( לעיל, כולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המוסמכת. 34. מניעת הפרעות לתנועה על הקבלן למנוע ככל שביכולתו הפרעות לתנועה בדרכים ציבוריות תוך כדי ביצוע העבודות. במקרה בו קיים הכרח לגרימת הפרעה כאמור, יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות המפקח. 35. העברת משאות מיוחדים בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על ידי הקבלן יהא צורך להעביר חפץ כלשהו תוך שההעברה עלולה לגרום לנזק למבנה, כביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור מים, כבל וכיו"ב יודיע על כך הקבלן למפקח, בכתב ולפני ההעברה, ויציין את פרטי החפץ שיש להעבירו ועל פתרונות הקבלן להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. באחריות הקבלן להשיג את כל האישורים הדרושים על פי כל דין לביצוע העברה כאמור. 36. ניקוי מקום ביצוע העבודות הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע העבודות וסביבותיו. הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר. מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים, מכל סוג שהוא, וימסור אותו לידי החברה כשהוא נקי ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה. הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת, כולל הריסות, וכן כל פסולת שתמצא בשטח העבודה ובכלל זאת פסולת מוטמנת, למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני המנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת. למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הזכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב. מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר לחברה כי פסולת הקבלן גרמה לנזקים כלשהם בתשתיות באתר ביצוע העבודות ו/או במקרקעין סמוכים לאתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן חייב לשפות את החברה כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור, בפיצוי מוסכם בסך של 10,000 עשרת אלפים שקלים חדשים( בגין כל מקרה וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את מלוא גובה הנזקים שנגרמו בפועל. עמוד 72 מתוך 124

74 א ג ב ד ה ו ז ח ט פרק ה' - עובדים 37. אספקת כח אדם על ידי הקבלן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה וכן כל דבר אחר הכרוך בביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא מן הכלל. 38. כח אדם ותנאי עבודה הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הנקוב לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כמו כן, מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה. לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקידם. הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע העבודות, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על-ידו בביצוע העבודות, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך. הקבלן יחזיק במקום ביצוע העבודות אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום ועוסקים בביצוען מועסקים על ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או פלסטינים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת. אישורים כאמור יוצגו לחברה בכל עת ומיד על פי דרישה. הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על-ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי נוסח משולב(, התשכ"ח והתקנות שהותקנו על פיו ועל פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על החברה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו. מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, הקבלן מתחייב לדאוג, באחריותו ועל חשבונו, לקיום כלל הוראות הדין ביחס להתקשרותו עם קבלן משנה זר כאמור בהוראות מכרז זה ו/או לביצוע עבודות על ידי קבלן משנה זר כאמור, ולדאוג לקבלת רשיונות ו/או היתרי העסקה, לינה, מזון, הסעות, ציוד מקצועי, ביטוח רפואי ו/או מקצועי וכל ביטוח נדרש אחר וכן כל הוצאה אחרת הקשורה ו/או הנובעת מביצוע העבודות כאמור בהוראות מכרז זה, כולן או חלקן, על ידי קבלן משנה זר. עמוד 73 מתוך 124

75 ב ב א א ג א ב 39. פנקסי כח אדם הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם, בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו ושכרו. הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישה, את מצבת כוח האדם החודשית/השבועית/היומית, אשר תכלול גם חלוקת העובדים על פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. 40. היעדר יחסי עבודה למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו כגון, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות, איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים( ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עבודה בין החברה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף מטעמו בביצוע העבודות, והחברה ו/או העירייה אינם חייבים כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עבודה. הקבלן ישפה את החברה ו/או העירייה, לפי דרישה ראשונה, בגין כל תביעה שתוגש כנגד מי מהם על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור. פרק ו' ציוד, חומרים ומלאכה 41. אספקת ציוד מתקנים וחומרים הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמת ביצוען בהתאם לחוזה ולשביעות רצון החברה. בכל מקרה בו לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם, על חשבונו, להנחת דעתו של המפקח, ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח, זאת ללא תמורה נוספת כלשהי. הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של כלל חומרי הבניין הנדרשים לשם ביצוע העבודות כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה - הכל להנחת דעתו של המפקח. הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, בין אם צורפו לו ובין אם לאו. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים יתאימו החומרים לסוג המובחר ביותר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. 42. טיב החומרים והעבודה ובדיקות הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. עמוד 74 מתוך 124

76 ג ד ז ה ו ח ט י א ב חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי - חייבים להתאימם לכל תקן מקובל אחר שיקבע על ידי המפקח. מובהר, כי כל החומרים שישמשו לביצוע העבודות חייבים להיות עם תו תקן. במקום בו התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות כאמור במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח. בנוסף לבדיקות חומרים ומלאכה באתר ככל שהמפקח הורה על כך כאמור בס"ק ד( לעיל, תבוצענה בדיקות של חומרים ומלאכה ככל שהדבר יהיה דרוש על פי הנחיות מכון התקנים,, ו/או ככל שהדבר יהא דרוש לפי שיקול דעת המפקח. הבדיקות של חומרים ומלאכה כאמור תבוצענה במעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה, ו/או על ידי מכון התקנים, אשר תאושר מראש על ידי החברה. הבדיקות האמורות תבוצענה במועדים הקבועים לכך על ידי מכון התקנים ו/או במועדים הקבועים לכך על ידי מעבדה מאושרת שנקבעה כאמור על ידי החברה. לא נקבע מועד לבדיקה כאמור, יהא המועד לכך כפי שיקבע המפקח. לצורך בדיקות כאמור יעביר הקבלן למעבדה מאושרת כאמור ו/או למכון התקנים, כפי שיקבע על ידי החברה, במועד מתאים כאמור, את כל הדגימות הדרושות לצורך בדיקת חומרים ומלאכה הנוגעת לדבר. הקבלן יעביר למפקח את תוצאות הבדיקות האמורות על ידי המעבדה המאושרת ו/או על ידי מכון התקנים, מיד כשתוצאות אלה יגיעו לידי הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברהה לקבל תוצאות אלה בעצמה. להסרת ספק מובהר בזה כי בדיקות כאמור אינן גורעות מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודות כנדרש בחוזה. עלויות והוצאות הבדיקות באתר כאמור בס"ק ד( לעיל, וכן עלויות והוצאות הבדיקות במעבדה מאושרת כאמור ו/או במכון התקנים לרבות הוצאות הובלת והספקת דגימות מחומרים, מלאכה וכלים ככל שיידרשו(, יחולו על הקבלן בלבד. ככל ושילמה החברה עלויות והוצאות בדיקות כמפורט בס"ק ה( של סעיף זה, תהא החברה זכאית לגבות לעצמה את הסכומים ששילמה, בתוספת ריבית החשב הכללי לגבי הסכומים ששילמה, בגין התקופה מיום התשלום על ידי החברה ועד יום ההחזר בפועל של סכומים אלה לחברה, בדרך של הפחתה מחשבונות הקבלן כאמור בס"ק י( של סעיף זה. החברה תפחית את הסכומים שהיא זכאית לגבות, כאמור בס"ק ט( של סעיף זה, מכל חשבון ביניים ומהחשבון הסופי של הקבלן, אף אם הדבר לא צוין במפורש בסעיפים אלה, או בכל סעיף אחר בתנאי חוזה אלה הדנים בחשבונות כאלה ובתשלומים לקבלן. יא( הניבו בדיקות כאמור תוצאות שאינן משביעות רצון, לפי שיקול דעת המפקח, תבוצענה בדיקות חוזרות שוב ושוב עד לקבלת תוצאות משביעות רצון לפי שיקול דעת המפקח. בכל מקרה של תוצאות שאינן משביעות רצון כאמור, יישא הקבלן בעלויות ובהוצאות של בדיקות חוזרות ו/ואו נוספות במעבדה מאושרת כאמור ו/או במכון התקנים, הכל ככל שיקבע על ידי המפקח, והחברה תהא זכאית לגבות לעצמה כל עלויות והוצאות נוספות כאלה, בדרך האמורה לעיל בסעיף זה. 43. חומרים וציוד במקום ביצוע העבודות כל חומרים שהקבלן יספק לצורך ביצוע העבודות יהיו על חשבונו. אין באמור בסעיף קטן א( לעיל כדי לגרוע מזכות המפקח להורות כי הקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי החברה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. עמוד 75 מתוך 124

77 ד ג א ב ג ה ד הותנה במפורש שהחברה תספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך יחולו ההוראות שלהלן: הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות; עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח; הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שסופקו על ידה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים; לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד לחברה תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 44. אישור מוקדם הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בכל מקרה אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, מבחינת טיבם. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה. 45. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח. מהעבודות, שנועד להיות הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של העבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח ולהנחת דעתו. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקונו על חשבון הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק ג( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק א( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית החברה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. עמוד 76 מתוך 124

78 א ג א ב ב 46. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ותוך כדי ביצוע העבודות: 1( על סילוק חומרים ממקום ביצוע העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה וזאת בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם או אם אין טיבם מספק. 2( על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה 1 לעיל. 3 על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק מהעבודות שבוצע על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה. כוחו של המפקח לפי ס"ק א( יפה לכל דבר ועניין על אף כל בדיקה שנערכה על ידו ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. לא מילא הקבלן תוך 48 ארבעים ושמונה( שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק א( לעיל, תהא החברה רשאית לבצען על חשבון הקבלן ובתוספת 15% חמישה עשר אחוז( תקורה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות הנ"ל והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. פרק ז' מהלך ביצוע העבודות 47. התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידי החברה או המפקח בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים המאושר להלן תקופת הביצוע(, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת אחרת ובכפוף לאמור בסעיף 49 להלן. התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 48. העמדת מקום ביצוע העבודות לרשות הקבלן לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את אתר ביצוע העבודות/המתחם או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מעת לעת, חלקים נוספים מאתר ביצוע העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח. 49. ארכה או קיצור תקופת הביצוע ניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינויים המחייבת ביצוען של עבודות נוספות או המחייבת ביטולן של חלק מהעבודות או הפסקת ביצוען, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלן, לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות, ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים ג( ו-ד( להלן. נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב - רשאי המנהל, לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן, לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים ג(,ד( ו-ה(. עמוד 77 מתוך 124

79 ג ה ו א ד ב ג התנאים המצטברים למתן ארכה הינם אלה: הקבלן ביקש, בכתב, ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך 30 שלושים( יום, לכל היותר, מיום האירוע שגרם לעיכוב בביצוע העבודות ונימק בקשתו. הקבלן יהא חייב להביא ראיות ואסמכתאות, להנחת דעתו של המנהל, לרבות יומן ביצוע העבודות, שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות. 1 2 מודגש, כי גם אם יתקיימו 2 התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות. מוסכם בזה כי שביתות, עוצר, סגר וכו' בשטחים המוחזקים או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני-ביטחוני ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת רישיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. במידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע העבודות מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה. המנהל רשאי לדחות, לפי שיקול דעתו, את מועדי הביצוע של העבודות, כולן או חלקן, ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור למתן ארכה לביצוע העבודות על פי משך הזמן הנקוב בה. דחייה שאינה עולה על 90 תשעים( יום, לא תזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות. חרג הקבלן מלוח הזמנים, רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי המפקח. 50. קצב ביצוע העבודות סבר המפקח, בכל זמן שהוא, שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתן בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן - יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט, מיד ועל חשבונו, באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע על כך למפקח בכתב. סבר המפקח שהאמצעים בהם נקט הקבלן לפי ס"ק א( לעיל אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע לכך, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן יתריע על כך בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם, על מנת להבטיח השלמת העבודות במועדן לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות לרבות משמרת לילה(, ע"ח הקבלן. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל פי דרישות הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות במשמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות. לא מילא הקבלן תוך 48 ארבעים ושמונה( שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק ב( - רשאית החברה לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. החברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת חמישה עשר אחוז 15%( שייחשבו כהוצאות תקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. כן תהיה רשאית החברה לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים במקום ביצוע העבודות. עמוד 78 מתוך 124

80 ד ז ה ו ב א ג ה א ד סבר המפקח, בכל זמן שהוא, כי יש להחיש את קצב ביצוע העבודות, יפנה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות כמבוקש על ידי המפקח. כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה וכו'. לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק ד(, תחולנה הוראות ס"ק ג(. מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים ב( ו-ד(, הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו. לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע העבודות בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע להשלמתן על פי חוזה זה תקופת הביצוע( ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק ג( את העבודות. הוראות סעיף זה הינן תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. 51. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור בביצוע העבודות לעומת לוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של העבודות להלן פיגור(, ישלם הקבלן לחברה פיצויים קבועים, מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 1,500 אלף וחמש מאות שקלים חדשים(, בגין כל יום קלנדרי של איחור, כולו או חלקו, זאת עד למועד השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן בפועל. עלה הפיגור על 30 שלושים( ימים, יהיה הפיצוי כאמור בגין כל יום נוסף בסך של 2,500 אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים(. מוסכם על הצדדים כי הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות, להנחת שני הצדדים, לסיום ביצוע העבודות בפועל, והם משקפים הערכה מוסכמת וסבירה הן לערך העבודות והן לנזקים הצפויים בגין אי השלמתן במועד. החברה תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק א( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. אם לפני השלמת העבודות נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, החלק היחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק א( לעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות הנותרות. "השלמת ביצוע" לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות המוסמכות בדבר השלמתן, גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לכל סעד אחר. להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של החברה, על פי החוזה ו/או הדין. 52. הפסקת עבודה הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשן אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע העבודות לפי דרישת החברה, והכל תוך 14 ארבעה עשר( ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור. עמוד 79 מתוך 124

81 ג ב ד ה ז ו הופסקו העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק א( לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות שבוצעו ולהגנה עליהן, כפי שיאושרו על ידי המפקח. בוטל. החברה תהא רשאית להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודות גם לאחר תחילת ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת החברה, ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על תקופת ההמתנה. לא ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות זמניות כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר. במקרה בו יופסקו העבודות בשל הוראה של החברה תשלם החברה לקבלן פיצוי קבוע ומוסכם מראש שיהיה בסך של 1,000 בתוספת מע"מ לכל יום הפסקה, וזאת אם הופסקה העבודה בפרויקט כולו להלן תשלום בגין הפסקת עבודה(. אם הופסקה העבודה בחלק מן הפרויקט, תימשך העבודה בחלקים האחרים של הפרויקט והתשלום בגין הפסקת העבודה יהיה ביחס שבין השטח שלגביו הופסקה העבודה לשטח הפרויקט כולו. התשלום בגין הפסקת עבודה יהיה לתקופה שמיום שנתנה הוראה בכתב מאת החברה ועד ליום שבו ניתנה הוראה בכתב מאת החברה על חידוש העבודה. יובהר כי למעט הפיצוי המוסכם האמור לעיל לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי נוסף והינו מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה בגין הפסקת עבודה כאמור. עברו 6 שישה( חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות דהיינו, תקופת המתנה(, רשאי הקבלן להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולבצען להלן: "הודעת סירוב"(. לא ניתנה לחברה הודעת סירוב והחברה הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, יהיה הקבלן חייב לבצען. הופסק באופן זמני ביצוע חלק מן העבודות ביוזמת החברה, יהיה המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של העבודות והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה נוספת כפי שתידרש לשיקול דעתו. למען הסר ספק מודגש, כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה. מודגש: הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי החברה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד במקרה כזה לחברה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה. הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן צו התחלת עבודה ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי. 1 2 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי החברה צו התחלת עבודה, והקבלן החל בביצוען בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה על סמך מדידות שתערכנה בהתאם להנחיות המפקח. עמוד 80 מתוך 124

82 א א ב ב א ג ב ד 53. הפסקות באספקת מים ו/או חשמל במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים סדירה לצורך ביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להציב מכלים רזרביים למים, עבור המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן שיידרש. במידה וציוד הקבלן פועל בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להציב, על חשבונו, גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. 54. הגנה בפני גשמים, מי תהום ושיטפונות הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע העבודות, הציוד, הכלים והחומרים שהובאו לצורך ביצוע העבודות וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע העבודות בפני מי גשמים, מי תהום ושיטפונות. הקבלן ינקוט באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא. עבודות ניקוז זמניות, ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה לתשלום. 55. זמני ביצוע העבודות שעות העבודה וימי העבודה יהיו על פי כל דין. אין הוראות ס"ק א( לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש - ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש ובכתב. פרק ח' השלמה, בדק ותיקונים 56. תעודת השלמה הושלמה עבודת הקבלן או חלק ממנה יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 חמישה עשר( יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהקבלן השיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות, ככל ונדרש. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 שלושים( יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את העבודות עומדות בתנאי החוזה ומשביעות רצונו - ייתן לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף כנספח י' 1( לחוזה זה להלן: "תעודת השלמה"( עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת תיקונים דרושים לביצוע והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ברשימה האמורה. לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, תהא החברה רשאית לבצעם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן, והחברה תנכה הוצאות אלה בתוספת 15% חמישה עשר אחוז( כתקורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת ממנה או תגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט הערבויות. מובהר בזה מפורשות, כי תנאי הכרחי לקבלת תעודת השלמה, חלקית או מלאה, הינו מסירה של העבודות למתכננים ולגורמים המוסמכים בעיריית לוד, לרבות מילוי כל דרישותיהם. אין באמור בס"ק א( לעיל כדי לגרוע מזכות החברה ו/או העירייה להחזיק ו/או להשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין. החברה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את חלקי העבודות אותן יהא על הקבלן להשלים תחילה ואין בזכות זו לגרוע מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק. עמוד 81 מתוך 124

83 ב ד ה ו א ג ה ו ח ט י ז החברה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור תוך זמן מוגדר לשימוש החברה ו/או העירייה כל חלק מהעבודות וזאת אף לפני מועד סיום העבודות על פי לוח הזמנים ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין. לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור 7 הקבלן למפקח, בשלושה 3( עותקים, תכניות עדות MADE(,AS ממוחשבות, של כל העבודות אשר נמסרו לו לביצוע, ושני 2( העתקים נוספים על גבי תקליטור או כל מדיה מגנטית אחרת כפי שיורה לו המפקח. מודגש כי כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה. במידה והקבלן יגיש את השרטוטים שלא על פי מפרט השכבות של החברה, הוא יחויב לפי שעות עבודה של מודד על פי מחירון משהב"ש לעבודות מדידה שעות משרד( שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של החברה. 57. בדק, ערבות בדק ואחריות תקופת הבדק פירושה: 12 שנים עשר( חודשים. מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת ההשלמה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי חלקי העבודות האמורות. למען הסר ספק, תקופת האחריות תהיה 3 שלוש( שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה. נתהווה בעבודות, או בכל חלק מהן, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, מתחייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך המועד שייקבע לכך על ידי המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ- 3 שלושה( חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. אין בסעיף קטן ב( דלעיל כדי לגרוע מהאמור בס"ק 59 ב( ו/או מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות כל דין, לפי הארוכה מביניהן. כלל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ב( ו-ג( לעיל יחולו על הקבלן. היה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבדק ו/או תיקונים, תהא רשאית החברה לקיים את התחייבויותיה לעירייה באמצעות אחרים ועל חשבון הקבלן. בתום תקופת הבדק כאמור, מתחייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח להלן: "המוסמך"( לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן. להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן לחברה בסמוך לפני תום ביצוע העבודות וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות הביצוע, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה של בנק ישראלי בשיעור של 5% חמישה אחוז( משווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה, כולל מע"מ לעיל ולהלן ערבות הבדק(. ערבות הבדק תינתן לטובת החברה ו/או העירייה ביחד ולחוד. ערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח שבנספח ז' לחוזה זה, והיא תהא תקפה למשך 12 שנים עשר( חודשים, כל זאת בכפוף לאמור בסעיף 71 ד( דלהלן. הוראות סעיף 9 ב( י( לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ערבות הבדק לפי סעיף זה. ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר הקבלן מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן. להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת האחריות, ימציא הקבלן לחברה בסמוך לפני תום תקופת הבדק וכתנאי להשבת ערבות הבדק, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה של בנק ישראלי בשיעור של 2% שני אחוז( משווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה, כולל מע"מ לעיל ולהלן ערבות האחריות(. ערבות האחריות תינתן לטובת החברה ו/או העירייה ביחד ולחוד. עמוד 82 מתוך 124

84 א א א ב ב יא( ערבות האחריות תהיה צמודה למדד, ובנוסח שבנספח ז 1 ' לחוזה זה, והיא תהא תקפה למשך 12 שנים עשר( חודשים. יב( הוראות סעיף 9 ב( י( לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ערבות האחריות לפי סעיף זה. יג( ערבות האחריות תוחזר לקבלן בתום שנה לאחר תום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות האחריות כדי לשחרר הקבלן מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן. 58. תעודת סיום החוזה בתום תקופת הבדק, תמסור החברה לקבלן תעודה סיום חוזה להלן תעודת סיום החוזה(, בנוסח המצ"ב כנספח י' 4( לחוזה זה המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של החברה. מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירתה. 59. פגמים וחקירת סיבותיהם נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. בנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם בעבודות תוך 7 שבע( שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 60. אי מילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים 52 ב(, 57 ב( ו- 59 לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי איזה מהסעיפים 52 ב( ו/או 57 ב( ו/או 59, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 14 ארבעה עשר( יום, רשאית החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא החברה רשאית לגבות או לנכות הוצאות כאמור, בתוספת של 15% חמישה עשר אחוז( שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה בכל זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבויות. פרק ט' שינויים, תוספות והפחתות 61. שינויים החברה, באמצעות המנהל, רשאית להורות, בכל עת, על כל שינוי לרבות צורתן, אופיין, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, היקפן, מתארן וממדיהן של העבודות, וכל חלק מהן, הכל כפי שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות אלה ובתנאי שערך כל השינויים לא יגדל בלמעלה מ 25% מן התמורה על פי חוזה זה לא כולל מע"מ ולא כולל התייקרויות, ככל שהתייקרויות כאמור נקבעו מפורשות בהוראות חוזה זה(. על הקטנת היקף העבודות לא תחול מגבלה כאמור לעיל. עמוד 83 מתוך 124

85 ב ג א ג ב ד ה הוראות המנהל על שינויים לפי סעיף קטן א( לעיל תבוצע באחד הדרכים המפורטות להלן: ע"י מסירת תכנית שינויים או תכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן; ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים". 1 2 לכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינויים, אם בכלל. בהעדר פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה. פעל הקבלן וביצע שינויים ללא קבלתם מראש של אישורים ו/או תכנית שינויים ו/או פקודות שינויים כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לשינויים כאמור ו/או תמורה בגינם. 62. הערכת שינויים ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל בלמעלה מ- 25% את התמורה כאמור בסעיף 61 לעיל, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי - ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן ב( להלן; יודגש, אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו. ערכו של כל שינוי המגדיל בלמעלה מ- 25% את התמורה כאמור בסעיף 61 לעיל, יחושב אף הוא על בסיס האמור בסעיף זה, אלא אם מצא המפקח לנכון, לשיקול דעתו, לחשב את ערכו של השינוי האמור על פי הקבוע בס"ק ב( להלן. לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן א( לעיל, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות, לאחר הנחת המציע, שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון "דקל" בהפחתת 15%. במקרה שגם במחירון דקל לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהם, יגיש הקבלן הצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים הכולל רווח קבלני של 8% שמונה אחוזים( לכל היותר. ההכרעה הסופית תהיה, בכל מקרה, של המפקח. מובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון "דקל" עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין היקף העבודה, תוספת בגין עבודה מבנה מאוכלס וכיוצ"ב. קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת התמורה - יודיע למפקח בכתב, בהקדם האפשרי, על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור. עברו 30 שלושים( יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. אולם המפקח יהיה רשאי לדון בהעלאת התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 30 שלושים( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו. על אף כל דבר האמור בחוזה, אם הקבלן נוכח כי כתוצאת שינויים, היקף שכר חוזה ללא התייקרויות(, עולה על 25% משכר החוזה המקורי ללא התייקרויות( יהיה הקבלן חייב להתריע על כך בכתב ללא דיחוי בפני המנהל, עם עותק למפקח. לא עשה הקבלן כן, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום איזה שהוא החורג, במחירי חוזה, על 25% משכר החוזה המקורי כאמור, אפילו התשלום החורג נובע מביצוע עבודות שינויים באישור החברה. קיבל הקבלן תשלום חורג כזה מבלי שהתריע קודם לכן כאמור, יחזיר הקבלן לחברה, מיד לפי דרישתה הראשונה, את הסכום החורג שקיבל, בתוספת ריבית החשב הכללי על סכום זה לגבי התקופה מיום ששולם לקבלן ועד היום בו החזירו בפועל לחברה. עמוד 84 מתוך 124

86 ב א ג ב א ד ג ה ו 63. תשלומי עבודה יומית רג'י( על אף האמור בסעיף 62 לעיל, דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצוען של עבודות אשר לדעתו מן הראוי שתעשנה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה. ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרו על ידי המפקח בעת ביצוע העבודה: כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד. הוצאות הובלה. הוצאות ציוד מכני כבד הרשימות כאמור בס"ק ב( לעיל תימסרנה למפקח ב- 2 שני( העתקים בסוף כל שבוע עבודה, ורשימות העובדים האמורים בס"ק ב( 2 תימסרנה למפקח ב- 2 שני( העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. פרק י' מדידות 64. מדידת כמויות על אף האמור בחוזה זה, הכמויות הנקובות בכתב הכמויות והמחירים אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי הקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות והמחירים ו/או במפרט הטכני המיוחד ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות - רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח. נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות - רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המהנדס והכרעתו תהיה סופית. היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה. עמוד 85 מתוך 124

87 א פרק יא' תשלומים תשלומי ביניים חשבונות חלקיים עד ה- 5 לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון ביניים בגין החודש החולף להלן - "חודש הביצוע"( שיפורטו בו: 1( אומדן ערכו של חלק העבודות שבוצע מיום מתן צו התחלת עבודות ועד סוף חודש הביצוע, במצטבר, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות שינויים. הכל על פי כמויות מדודות באתר ועל פי המחירים הנקובים בחוזה, ללא התייקרויות..65 לכל חשבון ביניים כאמור, על הקבלן לצרף דפי כמויות מפורטים לגבי כמויות אשר בוצעו או סופקו בחודש הביצוע, מבלי לגרוע מזכות המועצה לבדוק, או לחזור ולבדוק, את הכמויות גם בשלב בדיקת החשבון הסופי. ידוע ומוסכם על הקבלן כי חישובי הכמויות וחשבונות יוגשו בצורה ממוחשבת בלבד והחברה רשאית להכתיב ולקבוע את התוכנות המיחשוב השונות לשם ניהול הפרויקט וכי הקבלן מתחייב להעריך את כול השינויים, התאמות, רכישות, התוכנות והכשרת הצוות כפי שיידרש לשם כך על ידי החברה. הקבלן מצהיר שלא יהא זכאי לכול תשלום ו/או פיצוי בקשר לכך ומוותר מראש על כול טענה ו/או תביע כלפי החברה בעניין זה. 2( יובהר כי הקבלן יישא בעלויות מערכת שיתוף הקבצים בשיעור של 0.25%. תביעות שיש לקבלן ביחס לעבודות שבוצעו ביחס לאותו חשבון. כל פירוט אשר ידרש על ידי מפעל הפיס ו/או כל משרד ממשלתי ו/או כל גורם אחר המתקצב את הפרויקט. 3( 4( ג. המפקח יבדוק ויבקר כל חשבון ביניים, לרבות שינויים בכמויות שחלו במהלך חודש הביצוע, סעיפים חריגים ועבודות נוספות, אם היו, ויקבע את הכמויות הנכונות ואת המחירים הנכונים המתייחסים לכמויות אלה. האמור בזה לא יגרע מזכות המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע או לאשר או לשנות כמויות ו/או מחירים ו/או סכומים המצוינים בחשבון הביניים ולעניין זה יהיה המפקח רשאי להביא בחשבון, בין היתר, גם את איכות העבודות שבוצעו. במקרה שלא נערכו מדידות עד וכולל השלב המכוסה בחשבון הביניים, יהיה המפקח רשאי להעריך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את אומדן כמויות העבודה שבוצעה. שינויים או הפחתות על ידי המפקח בחשבון ביניים לא יהוו עילה לתביעה או לטענה כלשהיא מצד הקבלן. המפקח יהא רשאי שלא לבדוק ו/או להחזיר לקבלן את החשבון לאחר שבחן אותו ואת מסמכיו המלווים ומצא כי הם חסרים ו/או לא מובנים לדעתו ו/או לא ערוכים לשביעות רצונו של המפקח. במקרה זה ידחו המועדים המפורטים בסעיף זה בהתאמה. יובהר כי עבודות ו/או סעיפים חריגים, יאושרו מראש ובכתב, בטרם ביצועם. חשבון ביניים שנבדק ובוקר כאמור על ידי המפקח, בין אם שונה בין אם לא כאמור, ייחתם על ידי המפקח ועל ידי נציג הקבלן ואולם אם סרב נציג הקבלן לחתום על חשבון הביניים יהא די בחתימת המפקח. המפקח יעביר למנהל את חשבון הביניים, אשר תוקן על ידו, אם תוקן, והחתום על ידו, תוך פרק זמן של 10 ימים ממועד מסירת חשבון הביניים למפקח על ידי הקבלן, לשם אישורו על ידי המנהל, עם או בלי שינויים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. יודגש כי החברה תקזז מכל חשבון שיוגש עמלת ניהול בסך של 7% שבעה אחוזים( במעמד התשלום, ובגינה תגיש החברה לקבלן חשבונית מס כדין. החברה תפחית מהסכום המאושר של חשבון הביניים, כפי שאושר על ידי המנהל, את כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן עד אותה שעה, את עמלת הניהול וכן את הסכומים שהחברה זכאית לגבות לעצמה, וכן סכום השווה לסך הכולל של הכספים שעוכבו עד אותה שעה, כאמור בס"ק י'( להלן. הסך שיתקבל לאחר הפחתה זו, יהיה הסכום המגיע לקבלן על פי חשבון הביניים המאושר כאמור להלן - "הסכום המגיע לקבלן"(. הסכום שישולם לקבלן על ידי החברה, יהיה שווה לסכום המגיע לקבלן על פי חשבון הביניים המאושר לאחר ניכוי 5% הימנו כאמור בס"ק ט'( של סעיף זה דהיינו ל 95% - מהסכום המגיע לקבלן, בתוספת מע"מ להלן - "סכום תשלום הביניים"(. עמוד 86 מתוך 124

88 ב ג ה ו ד ז א ג ב החברה תשלם לקבלן את סכום תשלום הביניים בתנאי התשלום של שוטף + 60 ממועד אישור חשבון הביניים על ידי המנהל, כאמור בס"ק ד( לעיל או 10 ימים לאחר העברתו מהגורם המתקצב לחברה, לפי המאוחר מביניהם. התשלום מותנה בכך שהקבלן ימציא לידי החברה, עובר לביצועו של התשלום, חשבונית מס שלו בגובה הסכום שאושר לתשלום על ידי החברה בגין אותו חשבון ביניים. מוסכם בזה, כי פיגור בביצוע העברת סכום תשלום הביניים לידי הקבלן לתקופה שאינה עולה על 120 יום ממועד קבלתו של חשבון ביניים הנוגע בדבר במשרדי החברה מידי המפקח, כאמור בס"ק ד( לעיל, לא ייחשב כפיגור בתשלום לצורכי הסכם זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו. חשבון ביניים לא יישא הפרשי התייקרויות לרבות הצמדה וריבית( מהמועד אליו מתייחס החשבון ועד ליום הקבוע לתשלומו והוא ישולם בערכו הנומינלי. 5% מהסכום המגיע לקבלן על פי כל חשבון ביניים, יעוכבו על ידי החברה. מטרת עיכוב הכספים היא להבטיח קיום התחייבויות הקבלן כלפי החברה וכן להבטיח כי יוחזרו לחברה תשלומים עודפים, אם יהיו כאלה, ששולמו לקבלן במסגרת תשלומי הביניים על פי ומכוח חשבונות הביניים, אם יתברר בעת תשלום החשבון הסופי כי הסכום המצטבר של החשבון הסופי נמוך מסך כל סכומי הביניים ששולמו לקבלן. הכספים המעוכבים או יתרתם, אם תהיה כזו, ישולמו לקבלן במועד הקבוע לתשלום החשבון הסופי בערכם הנומינלי, דהיינו ללא התייקרויות כלשהן. אישור חשבונות ביניים של הקבלן וכן ביצועם של סכומי תשלום ביניים לא יתפרשו כהסכמת המהנדס או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות, או לאיכותם של חומרים, או לנכונותם של מחירים או של אומדנים כלשהם עליהם מבוססים סכומי תשלום הביניים או לנכונות הכמויות הנקובות בחשבונות הביניים, וכל סכומי תשלום הביניים יחשבו כמקדמות ששולמו לקבלן, כפוף ועד לאישור חשבונו הסופי כאמור בתנאים אלה להלן. המפקח והמנהל זכאים לבדוק מחדש כל חשבון ביניים שאושר כאמור במסגרת בדיקת החשבון הסופי. התשלומים יועברו לידי הקבלן על ידי מפעל הפיס ישירות או בכל אופן שיוחלט על ידו. 66. חשבון סופי לא יאוחר מהיום ה- 60 שלאחר היום בו ניתנה לקבלן תעודת ההשלמה, כאמור בסעיף 56 לעיל, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי ממוחשב בלבד לגבי העבודות, ערוך במתכונת המפורטת בסעיף 65 א לעיל, בצירוף כל תביעותיו הסופיות מהחברה בגין ביצוע העבודות, כפי שהוגשו מדי חודש במהלך הביצוע, כאמור בסעיף 65 לעיל, וכן תביעות סופיות מהחברה המתייחסות לתקופה שמיום תום חודש הביצוע האחרון בגינו הוגש חשבון ביניים ועד תום חודש הביצוע האחרון. אי צירוף תביעות כאמור ייחשב כויתור מוחלט, בלתי מותנה וסופי מצד הקבלן עליהן. החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו סופית, על עבודות יומיות מפורטות ומאושרות ביומני העבודה ועל מסמכים אחרים כנדרש ע"י המפקח לביסוס החשבון הסופי. המפקח יהיה זכאי לדרוש מהקבלן להמציא לו מסמכים תומכים נוספים, לפי הצורך, לביסוס כל חלק של החשבון הסופי שייראה למפקח כבלתי מבוסס דיו. החשבון הסופי והתביעות הסופיות, אם תהיינה, יוגשו בצירוף המסמכים המפורטים להלן: 1( המסמכים עליהם מבוסס החשבון הסופי, לרבות: דפי חישוב כמויות מפורטים ושרטוטי סמך להם דף ריכוז הכמויות והמחירים 1.3 סקיצות מדידה 1.4 דפי יומן עבודה מקוריים בחתימת הקבלן והמפקח 1.5 ניתוחי מחירים לעבודות נוספות במידה שהקבלן זכאי להגישם לפי המותנה בחוזה בלוויית מחירוני יצרנים לביסוס החשבון. סט מושלם של תכניות עדות לאחר ביצוע MADE( AS בשלושה העתקים. סט מושלם המתייחס למתקנים ולאביזרים אשר הותקנו על ידי הקבלן במהלך ביצוען של העבודות, הכולל את תיאורם ואופן פעולתם של המתקנים והאביזרים האמורים, הוראות תפעולם ואחזקתם ותעודות האחריות לגביהם, וכן אישור בדבר ביצוע בדיקת תקינות, במידה והדבר נדרש על פי הדין. 2 3 עמוד 87 מתוך 124

89 ד ז ה ו י י ערבות בדק כנזכר בסעיף 57 ז( לעיל. הצהרה בכתב של הקבלן, בנוסח נספח -י 2 (, לפיה אין לו כל דרישות כספיות נוספות כלפי החברה מעבר למפורט בחשבון הסופי. אישור בכתב של גזברות החברה כי הקבלן שילם לחברה את כל המגיע ממנו לחברה בתקופת ביצוע העבודות, לרבות בגין שימוש במים. כל פירוט אשר ידרש על ידי מפעל הפיס ו/או כל משרד ממשלתי ו/או כל גורם אחר המתקצב את הפרויקט. המפקח יהיה רשאי לסרב לקבל מהקבלן חשבון כאמור אפילו אם לדעת הקבלן הוא חשבון סופי, אם לא יהיו מצורפים אליו כל המסמכים המפורטים לעיל, ואחת היא אם מסמכים או תכניות כאלה הומצאו או לא הומצאו קודם לכן על ידי הקבלן לחברה במהלך ביצוע העבודות, במצורף לחשבונות ביניים או באופן אחר להבהרה יודגש, כי החברה תראה את החשבון הסופי ואת התביעות הכספיות, אם תהיינה, כמשקפים את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן. לא תשמע טענת הקבלן כי משתמעת מהמסמכים שצורפו לחשבון הסופי תביעה מצידו לגבי סכומים גבוהים מאלה המפורטים בחשבון הסופי ובתביעות הכספיות. להסרת ספק יובהר ויודגש במפורש כי המפקח ו/או החברה לא יהיו חייבים לבדוק את החשבון הסופי, כל עוד לא צרף הקבלן לחשבון הסופי את כל המסמכים הנזכרים לעיל בס"ק זה לעיל מבלי יוצא מן הכלל, אפילו צורפו קודם לכן לחשבון ביניים. עוד יובהר, כי ככל שלקבלן תהיינה השגות כלשהן ביחס לאישור החשבון על ידי המפקח ו/או על ידי החברה, יעוכב תשלום החשבון עד להסרת כל מחלוקות הנוגעות לחשבון הסופי ואישור הקבלן כי אין לו כל דרישות נוספות כלפי החברה. קיבל המפקח את כל המסמכים התומכים הנוספים שדרש מהקבלן, יבדוק ויבקר המפקח את החשבון הסופי ואת כל המסמכים הנלווים אליו ויעבירו לחברה לאישור המנהל את החשבון וזאת תוך 21 יום ממועד קבלת החשבון הסופי וכל המסמכים הנלווים אליו. המנהל ו/או מי מטעמו יבדוק את החשבון הסופי ואת הערות המפקח לגביו ויאשרו, כפי ובמידה שימצא לנכון לאשרו, תוך פרק הזמן שיאפשר לשלם לקבלן את המגיע לו, אם מגיע לו, במועד הקבוע לתשלום, כאמור בס"ק י( של סעיף זה להלן. המפקח יהא רשאי שלא לבדוק ו/או להחזיר לקבלן את החשבון לאחר שבחן אותו ואת מסמכיו המלווים ומצא כי הם חסרים ו/או לא מובנים לדעתו ו/או לא ערוכים לשביעות רצונו של המפקח. במקרה זה ידחו המועדים המפורטים בסעיף זה בהתאמה. החברה תחשב את הסכום המצטבר של חשבון הביניים המאושר האחרון וכן של סכומים אחרים ששולמו לקבלן על ידי החברה קודם לכן, וכן כל סכום שהופחת על ידי החברה מכח הוראות סעיפי ההפחתות בחוזה זה לעיל, וכן כל סכום שיגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, או בעקבותיו, או בהקשר אליו, או על פי הסכם אחר ועסקה אחרת איזו שהיא, בין שסכומם קצוב ובין שאינו קצוב להלן - "ניכויים"(. אם שיעור הניכויים יהיה גבוה מהסכום המצטבר של החשבון הסופי, ינוכה מהכספים שעוכבו לקבלן מכוח סעיף 65 ט( לעיל, ההפרש בין שיעור הניכויים לבין הסכום המצטבר של החשבון הסופי, ויתרת הכספים המעוכבים, אם תהיה כזו, תשולם לקבלן כאמור בסעיף 65 סיפא לעיל. אם יתברר כי ההפרש האמור בין שיעור הניכויים לבין הסכום המצטבר של החשבון הסופי המאושר גבוה מהסך הכולל של הכספים המעוכבים, יהיה הקבלן חייב לשלם לחברה את הסכום הדרוש לכיסוי כל ההפרש האמור, מיד לפי דרישה ראשונה של החברה, בתוספת ריבית החשב הכללי על כל חלק של סכום ההשלמה, לגבי התקופה שמיום שאותו חלק שולם על ידי החברה לקבלן ועד היום בו הוחזר בפועל לחברה. אם שיעור הניכויים יהיה נמוך מהסכום המצטבר של החשבון הסופי, תשלם החברה את היתרה לקבלן וכן את הכספים שעוכבו לקבלן, או יתרתם, כאמור בסעיף 61 לעיל, הכל במועד הקבוע בס"ק י( להלן. עמוד 88 מתוך 124

90 ח ט י הופיע בחשבון הסופי פריט שהופיע קודם לכן בחשבון ביניים והתמורה בגין אותו פריט שנכללה בחשבון ביניים אושרה, עם או בלי שינויים, על ידי המפקח והמנהל, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין אותו פריט מעל לזה שאושר כך במסגרת חשבון הביניים. כמו כן, הופיע בחשבון הסופי פריט אשר בוטל בפקודת שינוים ו/או בהוראת החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמה, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין אותו פריט. היתרה המגיעה לקבלן, אם תהיה כזו, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית. החברה תשלם לקבלן סכום זה כאמור להלן: 1( בתנאי התשלום של שוטף + 60 ממועד אישור חשבון הסופי על ידי המנהל כאמור בס"ק 3(, או לאחר המסירה למפקח של המסמכים התומכים הנוספים כאמור בס"ק 2( של סעיף זה לעיל, לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שבידי החברה תהא חשבונית מס של הקבלן על גובה הסכום המשולם לו, לכל המאוחר כנגד ביצוע תשלום היתרה 2( או 10 ימים לאחר העברת המימון לחברה מאת מהגורם המתקצב לחברה, לפי המאוחר מביניהם. יא( כנגד תשלום החשבון הסופי יאשר ויצהיר הקבלן, בכתב קבלה ושחרור בנוסח נספח -י 2 ( של תנאים אלה, כי בכפוף לתשלומו אין לו תביעות או דרישות אילו שהן מהחברה בגין החוזה ובגין העבודות. יב( לא הגיש הקבלן חשבון סופי בהתאם לאמור בס"ק 1( רשאית החברה לדרוש מהקבלן כי יגיש חשבון סופי תוך 60 ימים נוספים, לא הגיש הקבלן תוך 60 הימים הנוספים חשבון סופי, בהתאם לדרישת החברה, אזי רשאית החברה לערוך חשבון סופי זה במקום הקבלן אשר יהווה חשבון סופי לעבודות לכל דבר ועניין. ערכה החברה חשבון סופי כאמור בסעיף זה, יחויב הקבלן בכל העלויות הכרוכות בעריכת החשבון הסופי ע"י בעלי מקצוע מתאים כגון: כמאי, מודד, מפקח מהנדסים, רואה חשבון, עורך דין וכו'...( בתוספת תקורות של 15% ותוספת מע"מ כחוק. 67. התייקרויות יובהר כי לא ישולמו כל תוספות מחיר בגין התייקרויות. תשלומי יתר אם לדעת החברה קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם לחברה, מיד עם דרישתה הראשונה בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של החברה לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל סכום המגיע ממנה לקבלן בכל עניין ו/או חוזה דנן ו/או כל חוזה אחר בינו ובין החברה או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שתדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן. תמורה מלאה א. א( מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות והמחירים ושכר החוזה המבוסס עליהן, מהווים תמורה מלאה וסופית לקבלן עבור כל הנדרש לבצוע מלא ומושלם של העבודות וקיום יתר התחייבויותיו, על פי ובהתאם לכל תנאי החוזה, ומכסים את מלוא רווח הקבלן ואת כל עלותו והוצאותיו של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ובדק העבודות על ידו, לרבות - אך מבלי למעט מכלליות האמור לעיל - בגין:.1 כל החומרים הדרושים והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב. כל העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה באתר ובכל מקום מחוצה לו, ובכלל זה עבודות ארעיות וכל עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרטים הטכניים ו/או המשתמעות מהם, לשם מילוי מושלם של כל תנאי החוזה. עלות והוצאות נוספים משום ביצוע ואספקה על ידי הקבלן על פי פקודות שינויים, אשר לפי הוראות סעיף 61 לעיל הקבלן אינו זכאי לתמורה עבורם. שכר עבודה עמוד 89 מתוך 124

91 ב השימוש בציוד, כלים, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר, תיקוניהם, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים ומכונאים, פירוקם וסילוקם בגמר העבודות, משרדים במקום ביצוע העבודות לקבלן ולמפקח, מחסנים, מים, חשמל, טלפון וכיו"ב, ללא הגבלה. הסעת העובדים לאתר וממנו, לינה, אכסון העובדים והזנתם. העמסת, הובלת, פריקת ואחסנת החומרים, הציוד והכלים אל מקום האתר ממנו ובתוכו, בהתאמה, ושמירתם, לרבות חומרים, ציוד וכלים שסופקו, אם סופקו, על ידי החברה, ונקיטה בכל האמצעים על מנת לצמצם את הפחת שלהם. כל התיאומים והניהול הדרושים בין הקבלן ובין קבלני משנה ובינו לבין קבלנים אחרים באתר וכן כל התיאומים והניהול הדרושים בין הקבלן לבין הרשויות השונות ו/או גוף אחר כל שהוא, שיש צורך לערוך עימם תיאומים כל שהם לשם ביצוע נאות ותקין של העבודות. נקיטת כל אמצעי זהירות ואמצעי מניעה על מנת שלא תקרנה הפרעות ותקלות למהלך הביצוע של העבודות על ידי הקבלן ונקיטת כל אמצעי דרוש או מועיל להסרת כל הפרעה ותקלה כזאת, מיד עם קרותה ערבויות, מיסים ממשלתיים ומיסים עירוניים לרבות אגרות והיטלים( החלים על הקבלן, מיסים והפרשות לקרנות והטבות סוציאליות, תשלומי פיצויי נזיקין לסוגיהם, מס קניה, מכס, בלו וכל היטלים, תשלומי חובה למיניהם ושמירה על הוראות הדין. פרמיות ביטוח והפרשות לכיסוי סיכונים. מימון. הוצאות תיקונים במהלך ביצוע העבודות. הוצאות תיקונים בתקופת הבדק כל הוצאה הנוגעת לקיום הוראות הבטיחות ובכלל זאת רכישת ציוד מגן, אמצעי הגנה וכל עלות אחרת. כל פעולה אחרת, ישירה ועקיפה, הדרושה על מנת למלא אחר הוראות תנאי החוזה המפורשות או המשתמעות. להסיר ספק, מוצהר בזה כי פרט למקרים שבהם נאמר במפורש כי החברה תשא בהוצאה כלשהי תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין אם הדבר נאמר בחוזה במפורש ובין אם לאו. עמוד 90 מתוך 124

92 א ב ג ד ה ו ח ט ז 69. קיזוז החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחברה. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין החברה. הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 70. מקום השיפוט ובוררות סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בלוד בלבד. על אף האמור בס"ק א( לעיל רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש בירור חילוקי הדעות בין הצדדים בפני בורר דן יחיד להלן: "הבורר"(. למען הסר ספק יובהר, כי זכותה זו של החברה שמורה עימה בין כתובעת ובין כנתבעת, ועוד מובהר, כי לקבלן לא תהיה כל זכות להתנגד לדרישה כאמור של החברה, גם אם הקבלן הקדים והגיש תביעה לבית המשפט. הבורר ימונה בהסכמה בין השאר בהתחשב במהות חילוקי הדעות(, ובהעדר הסכמה לגבי מיהות הבורר יערך הדיון במשכן לבוררות ופתרון סכסוכים בת"א( או במוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין, הכל לפי בחירת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הצדדים יישאו בהוצאות הבוררות שווה בשווה עד לפסק הבוררות הסופי. הוראות התוספת לחוק הבוררות, תשכ"ח 1968, יחולו על הליכי הבוררות וחתימות הצדדים על החוזה כמוהן כחתימות על שטר בוררים. בנסיבות בהן תממש החברה את זכותה כאמור בס"ק ב( לעיל יראו את חתימת הצדדים על חוזה זה כחתימה על חוזה בוררות. על הפרת החוזה יחולו, בנוסף על ההוראות המיוחדות בעניין זה הבאות להלן ובכפוף לכל הוראות חוזה זה, הוראות חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א וכל צד יהא זכאי לתבוע את ביצוען בעין של התחייבויותיו של הצד שכנגד בחוזה, זאת בנוסף על פיצויים בגובה כל הנזקים שנגרמו לו בשל הפרת החוזה. למען הסר ספק מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין החברה ו/או כל הבא בשמה ו/או מכוחה לרבות המפקח לבין הקבלן בקשר לחוזה או הנובע ממנו או ביצועו, כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ו/או כל התחייבות אחרת של הקבלן על פי חוזה זה על נספחיו ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצועם של העבודות ו/או בהשלמתם ו/או במסירתם לחברה, והעבודות ו/או כל יתר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה על נספחיו, ימשיכו להיות מבוצעות על ידי הקבלן במלואם ובמועדם על אף חילוקי הדעות. 71. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה כולל הוצאות הובלתם למקום ביצוע העבודות(, לא ישנו את התמורה. עמוד 91 מתוך 124

93 י פרק יב' סילוק יד הקבלן 72. סילוק יד הקבלן ממקום ביצוע העבודות החברה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 10 עשרה( ימים, בכל אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן: הקבלן לא החל בביצוע העבודות או שהפסיק ביצוען, ולא ציית תוך 10 עשרה( ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתן במועד/ םי הקבוע/ םי בחוזה או במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך 48 ארבעים ושמונה( שעות להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה כאמור שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק. יש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות. החברה או המפקח סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות הפיתוח, באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא. הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העביר לקבלן משנה את ביצוע העבודות ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. הקבלן פשט רגל או ניתן כנגדו צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהציע לנושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד, כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו לרבות פירוקו מרצון( או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו, או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך 30 שלושים( ימים מהיום שהוטל. יש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה. הקבלן השתמש לביצוע העבודות בחומרים גרועים ו/או מנוגדים לכל תקן מחייב. הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות או כשהמנכ"ל / בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן, אם הוא אדם פרטי, הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה יא( הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לס"ק א( לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% חמישה עשר אחוז( מהן כהוצאות תקורה ומשרדיות. עמוד 92 מתוך 124

94 יב( תפיסת מקום ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק א( לעיל, אין בהם משום ביטול החוזה על ידי החברה. יג( תפסה החברה את מקום ביצוע העבודות בהתאם לס"ק א( לעיל יחולו ההוראות הבאות: המפקח יזמין בכתב את הקבלן, תוך 14 ארבעה עשר( יום לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום ביצוע העבודות. לא עשה כן הקבלן בפרק הזמן האמור, יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור. היו במקום ביצוע העבודות חומרים, ציוד או מתקנים וכיו"ב, רשאי המפקח, בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן, בכתב, לסלקם, כולם או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 10 עשרה( ימים, רשאית החברה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום ביצוע העבודות לכל מקום שייראה בעיניה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של החברה להשתמש בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק א( לעיל. הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 71 לעיל ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. החברה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק 5(-6( להלן. משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי החברה, לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה, בין על ידי החברה עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שהחברה תמצא לנכון וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו לחברה עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו לחברה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם להלן יקראו סכומים אלה - סכום ההשלמה(. לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן 5( לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה פרק יג' - ביטול ההסכם אם ימצא שהקבלן חייב לחברה סכום הפרש כאמור בסעיף קטן 6( דלעיל תהא החברה רשאית לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה, או באמצעותה, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת. 73. ביטול ההסכם על ידי החברה א. ב. אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחברה והחברה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לחברה עומדת הזכות לביטולו של ההסכם בכל עת וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה כאמור תימסר לקבלן בכתב והקבלן יפסיק את ביצוע העבודות מייד לאחר קבלת ההודעה מאת החברה כאמור. עמוד 93 מתוך 124

95 ב ב א א ג ג. ד. ה. הסכום שישולם לקבלן במקרה של סיום ההסכם לפי סעיף קטן א( או ב( יהיה - ערך העבודות שבוצעו עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים ובפקודות השינויים וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין סיום ההסכם כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו בעין. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שבוצע, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 30 שלושים( יום מיום הפסקת העבודה. החברה לא תהיה אחראית לכל פיצוי מעבר לתשלום בגין העלויות הישירות של העבודות הנוגעות לפרויקט כאמור לעיל ובפרט לא תהיה אחראית לכל אבדן הכנסות/רווחים עתידיים או לתשלום פיצויי הסתמכות לקבלן. תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור. לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודות, כולם או מקצתם, מהאתר או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף קטן א(, רשאית החברה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות - ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המפקח לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון החברה. 74. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 75. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות אם יתגלה, בכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחברה והחברה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח בכל הנוגע לאי המשכת חוזה זה. 76. מס ערך מוסף המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. החברה תשלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה. על אף האמור בסעיף קטן ב( לעיל: איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 71 לעיל, ובפרק הזמן הנ"ל הועלה שיעורו של מס הערך מוסף תשלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 71 לעיל. 1 עמוד 94 מתוך 124

96 לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק הזמן הנ"ל הועלה שיעורו של מס הערך מוסף תשלם החברה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד. 2 בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר מתן הודעות וקבלת רישיונות..77 ולראיה באו הצדדים על החתום: הקבלן החברה אישור הנני מאשר בזה כי ביום הופיע בפני, עו"ד, במשרדי שברחוב, מר/גב' ומר/גב' נושאי ת.ז ו- וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין., עו"ד עמוד 95 מתוך 124

97 נספח ז' נוסח ערבות ביצוע ובדק לכבוד החברה הכלכלית ללוד לוד א.ג.נ., א.ג.נ., על-פי בקשת ח.פ./ח.צ./ת.ז. להלן - הקבלן( אנו ערבים בזאת כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך של שקלים חדשים( להלן סכום הקרן( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן להלן הפרשי הצמדה( וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית ללוד בע"מ לבין הקבלן בעקבות מכרז פומבי מס' 200/2017 לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד להלן ההסכם( ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הקבלן של כל תנאי ההסכם. אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן באופן מידי כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכן לבסס או לנמק את דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת הקבלן, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן. אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. בערבות זו "מדד" - משמעו מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה להלן המדד החדש( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם ביום להלן המדד היסודי( יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי. התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול. כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום לחודש לשנת ועד בכלל. בכבוד רב, חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים. עמוד 96 מתוך 124

98 נספח ח' 1( הוראות בטיחות לעבודת קבלנים נספח בטיחות לחוזה קבלן של החברה הכלכלית ללוד בע"מ הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על-פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר, בפקודות, בתקנות, בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל ובהנחיות הבטיחות של הזמין. כל הערת בטיחות של ממונה הבטיחות של הקבלן או מטעם אחד מנציגי המזמין - תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו. בסמכות מנהל הפרויקט שמטעם המזמין לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משנה שאינם עומדים בדרישות הבטיחות בהתאם לחוק, להנחיות או לחוזה. הקבלן יכין באמצעות ממונה בטיחות המוסמך לבניה, "תכנית בטיחות וסקר סיכונים" המפרטים את אופן ההתארגנות באתר, כולל דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני, והוראות בטיחות כלליות. עם כניסתה לתוקף של התקנה לתכנית בטיחות, יהיה חייב הקבלן לקיים את התקנה כלשונה סקר הסיכונים יפרט ויסקור את הסיכונים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו' ויבהיר מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד. סקר הסיכונים יפרט את רשימת בעלי תפקידים כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(, נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום. התכנית תועבר לאישור המזמין. על הקבלן להגיש את תוכנית הבטיחות וסקר הסיכונים תוך 14 יום מהמועד בו הודיע המזמין על העברת העבודה לקבלן. למזמין הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות ובסקר הסיכונים - לשביעות רצונו, כולל תוך כדי העבודה. אישור המזמין לתכנית בנקודת זמן מסוימת אינו מונע מהמזמין לדרוש שינויים או תוספות בהמשך. לא תבוצע כל עבודה / פעולה / מבצע, מבלי שקיבלו התייחסות בתכנית הבטיחות / סקר הסיכונים וקיבלו על כך את הסכמת המזמין. אם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את הנ"ל, לאחר קבלת אישור המזמין לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין זה, כפרויקט נפרד. במקרה כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא בעבודה על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שיועברו לאישור המזמין. אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה. רק לאחר קבלת אישור בכתב של סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י המזמין רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן כנדרש בחוק. לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח - לפני קבלת אישור מהמזמין על התחלת עבודה ובמקרים האמורים בסעיף 6 לעיל יידרש אישור כאמור גם למעבר לשלב הביצוע הבא. בכל עבודה הצפויה להימשך מעל ל- 6 שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת הפרויקט מהמזמין, הודעה למפקח העבודה של משרד הכלכלה על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך. הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה מתבצעת "תחת השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה כלשון החוק, התקנות וההנחיות השונות. הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה כנדרש בתקנות. הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי כנדרש בתקנות. הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים חשמל, יועצי קרקע, פיגומים, קונסטרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'(, צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרים הפועלים באתר עמוד 97 מתוך 124

99 לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו כולל הביטוח בתוקף ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי. הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות. הקבלן יערוך סיור בוקר, עם תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה, כדי לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא יטפל מיידית בתיקונם. הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו שיטות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן יחתים את העובדים על קבלת ההדרכות וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הבטיחות של האתר. לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר, כולל עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, קסדת מגן ונעלי עבודה. כל יתר פריטי ציוד המגן לפי הצורך. ציוד אישי פגום או מרופט יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן. הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה משתמשים בציוד המגן האישי. הקבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על 2 מטרים( רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם תעודה בתוקף מטעם משרד התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה. פרטי ההדרכה ושמות המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרויקט והעבודה בגובה תחל רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. פגומים יבנו על-פי ההוראות שבתקנות הבטיחות בעבודה. השימוש בכל פיגום רק אחרי שאושר לשימוש ע"י מנהל העבודה אשר בדק את תקינותו וחתם בפנקס הכללי כנדרש בתקנות. לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה יותר מ מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה ומנהל העבודה חתם על תקינותה בפנקס הכללי - כנדרש בתקנות. לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף. עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי של קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי לעובדיו, אך אם לא יעשה כן עוברת האחריות לנושא זה לקבלן הראשי. הקבלן ידווח מיידית בכתב למנהל הפרויקט מטעם החכ"ל עם העתק לחכ"ל על כל בעיית בטיחות המתגלה בשטח. הקבלן יתייחס בכתב, תוך 24 שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר, יועציו ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות של האתר, המפקח מטעם חברת הניהול ואל החכ"ל. במקרה של הפסקת עבודה יזומה על-ידי החכ"ל או מנהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי החכ"ל או מנהל הפרויקט שמטעמה תיחשב ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים ובתנאי החוזה על כל המשתמע מכך עמוד 98 מתוך 124

100 לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט כאמור בנספח זה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות וכל האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על מנהל הפרויקט או על המזמין את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד. פיקוח בטיחות: המזמין תקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם אנשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל הנחיית בטיחות שתינתן לו. אי שמירה על כללי הבטיחות או אי ציות להוראות הפיקוח מטעם המזמין עלולים לגרור קנסות שיוטלו על הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו. טבלת הקנסות בנספח יג' לחוזה זה. מובהר כי אין באמור בנספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם, בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן תאריך חתימת הקבלן עמוד 99 מתוך 124

101 נספח ח' 2( הצהרה והתחייבות קבלן הוראות בטיחות תאריך: הצהרה והתחייבות לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד א.נ., הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן; ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה. הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם. הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן. הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים להנחת דעתו של יועץ ביטוחים של החברה, שיכסה כל נזק שייגרם לחכ"ל לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו/או מטעמי העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ ביטוחים של החברה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות. שם הקבלן: כתובת: מספר טלפון: מספר פקס: שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן: שם: ת.ז. כתובת: שם: ת.ז. כתובת: מנהל העבודה מטעם הקבלן: שם: ת.ז. כתובת: מספר טלפון: מס' פקס: חתימת מנהל עבודה: חתימה וחותמת קבלן: עמוד 100 מתוך 124

102 נספח ח' 3( אישור סיום התארגנות קבלן בטיחות אישור נלווה לחשבון חלקי מספר 1 אישור סיום התארגנות הקבלן תחילת עבודות באתר אפשרית רק לאחר סיום שלב ההתארגנות באתר במלואו כנדרש בתקנות, ו/או בחוזה ו/או בהוראות רלוונטיות שניתנו על ידי הפיקוח באתר. הגשת חשבון חלקי ראשון למזמין תתאפשר לאחר הגשת אישור זה ולאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות. שם הפרויקט: שם הקבלן: מנהל העבודה: מנהל פרויקט/מפקח: מס"ד הנושא אישור הודעה על עבודת בניה למשרד התמ"ת / עותק דואר רשום על משלוח הטופס אישור משרד התמ"ת על מינוי מנהל עבודה מוסמך באתר / עותק דואר רשום על משלוח הטופס. תכנית בטיחות / סקר סיכונים מאושר הקבלן מנהל יומן עבודה רצ"ב( הצהרת הקבלן על ניהול פנקס כללי הצהרת הקבלן על קיום הדרכות בטיחות ומעקב הדרכות הצהרת הקבלן על קיום תיק בטיחות הכולל בין היתר התסקירים והרישיונות הדרושים הצהרת הקבלן על קיום אמצעי עזרה ראשונה באתר הצהרת הקבלן על קיום אמצעי כיבוי אש באתר הצהרת הקבלן על המצאות שירותים לעובדים הצהרת הקבלן על המצאות גידור ושילוט אתר, כולל שילוט בטיחות. יש לצרף צילום( לוח זמנים מאושר מצורף/ לא מצורף *(נדרש/ לא נדרש *( ימולא על ידי מנהל הפרוייקט/מפקח טרם תחילת העבודות. הערות: חתימה: חתימה: שם נציג הקבלן: שם מנה"פ/מפקח: עמוד 101 מתוך 124

103 נספח ח' 4( דף הסבר לעבודות חריגות דף הסבר לעבודות חריגות הגשת סעיפים לעבודות חריגות תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות ובצירוף מסמך זה יחד עם טבלת ריכוז חריגים. שם הפרויקט: שם הקבלן: מועד ביצוע: תיאור העבודה: סיבה לחריג: בקשת הקבלן: יח' מידה: המלצת הפיקוח: יח' מידה: מחיר / יח': חישוב כמויות יוגש בנפרד( מחיר / יח': חישוב כמויות יוגש בנפרד( רצ"ב ניתוח המבוסס על: מחירון חכ"ל בהנחה % מחירון דקל בהנחה % מחירון משהב"ש בהנחה % חשבונית מס אחר שם נציג הקבלן: חתימה: שם מנה"פ/מפקח: חתימה: אישור המזמין : חתימה: עמוד 102 מתוך 124

104 נספח ח' 5( טבלת ריכוז חריגים עמוד 103 מתוך 124

105 נספח ח' 6( בוטל עמוד 104 מתוך 124

106 נספח ח' 7( בוטל עמוד 105 מתוך 124

107 נספח ט' 1( בוטל עמוד 106 מתוך 124

108 נספח ט' 1( דוגמת צו התחלת עבודה לכבוד צו התחלת עבודה לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד חוזה מס' מהות העבודה: ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע החוזה שבנדון. מסירת השטח תתקיים ביום. בהתאם למפורט במכרז, עליכם להתחיל בביצוע העבודה תוך ימים מקבלת צו התחלת העבודה ולהשלימה, בתוך חודשים, דהיינו עד ליום. המפקח יהיה נציג של משרד מנהל הפרויקט: שם המפקח: צו זה מוגבל להיקף הכספי הרשום בפקודת העבודה. עם קבלת צו התחלת עבודה יש להמציא לוח התקדמות העבודה לידי מנהל הפרויקט. הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה עבודת בנייה( תשט"ו 1955 ו/או בהתאם לתקנות, הוראות וצווים אחרים והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין מהנדס החברה הכלכלית ללוד בע"מ - תאריך חתימה מסכים לתנאים הנ"ל נציג הקבלן - תאריך חתימה עמוד 107 מתוך 124

109 נספח ט' 2( רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף מס"ד תאור המסמך/ אישור/ תכנית מסמכים להגשה לפני צו התחלת עבודה עמוד 108 מתוך 124 התקבל הערות חוזה חתום כולל נספחים( אישור על קיום ביטוחים מאושר ערבות ביצוע כנדרש הזמנת עבודה חתומה מסמכים שנדרש להשלים לפני התחלת עבודה אישור המפקח בדבר מהנדס ביצוע מוסמך ומנהל עבודה מטעם הקבלן רשימת קבלני משנה לאישור המפקח אישור המפקח למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן סימון המגרש ומיקום המבנה - מאושר ע"י מודד גידור היקפי + שערי כניסה בהתאם להוראות המפקח מבנה לשימוש הפיקוח שמירה, תאורה, שילוט אזהרה, מעקות בטיחות וכיו"ב לוח גאנט מאושר ע"י הפיקוח והחברה אישור הצהרה והתחייבות הנחיות בטיחות חתום בנוסח המצ"ב למסמכי החוזה היתר לביצוע עבודות חפירה חתום כולל הסדרי תנועה והסדרי בטיחות באתר( מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות חלקיים אישור נלווה לח-ן חלקי מס' 1 נספח ח' 3( לעיל( אישורים לח-ן חלקיים באם נדרש( לעבודות חריגות. חישובי כמויות דף ריכוז לחריגים באם קיימים נספח ח' 4( ו-ח' 5 ( לעיל( בדיקות מעבדה רלוונטיות לחודש הביצוע יומני עבודה חתומים ע"י הפיקוח והקבלן ותואמים לחשבון מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי טופס "טיולים" חתום ע"י מחלקות העירייה אישור חברת חשמל תכניות AS MADE מאושרות ע"י המתכננים בדיקת בטונים בדיקת אינסטלציה בדיקת חשמל בדיקות מעבדה של החשבון האחרון וכמו כן דף ריכוז בדיקות מעבדה לפרויקט תעודת השלמה ערבות בדק הצהרה על העדר תביעות תעודת סיום לסוף שנת בדק

110 נספח י' 1( תעודת השלמה אישור נלווה לחשבון סופי תעודת השלמה הגשת חשבון סופי למזמין תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות. שם הפרויקט : תיאור העבודה : שם הקבלן : מנהל פרויקט/מפקח: מועד סיור מסירה : *( רצ"ב פרוטוקול מנה"פ/מפקח אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי דרישות כל מסמכי הסכם ההתקשרות ובהתאם לפרוטוקול מסירה של מנה"פ. אישור המזמין על תעודת השלמה זו אינה פוטרת את הקבלן מההתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו ואינה מהווה תחליף לתעודת מסירת עבודה טופס טיולים( של העירייה. מס"ד מאשר חתימה וחותמת הערות 1 שם נציג הקבלן : 2 מנה"פ / מפקח : 3 שם נציג המזמין: *( 1. נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות. 2. במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות הקבלן למועד תיקונן. מועד תחילת תקופת הבדק : עמוד 109 מתוך 124

111 נספח י' 2( הצהרה בדבר העדר תביעות לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1 לוד תאריך: הנדון: הצהרה על העדר תביעות אני /ו הח"מ להלן הקבלן( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי להלן החשבון הסופי( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם לחוזה בינינו מספר. א. ב. הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן: כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועומד על הסך להלן התמורה הסופית(. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או עיריית לוד ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור. ג. ד. ה. כן הננו מתחייבים לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד החברה בכל הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו. כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה. אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו. ולראיה באו על החתום: היום לחודש שנת שם הקבלן: עמוד 110 מתוך 124

112 נספח י' 3( תעודת מסירת עבודה טופס טיולים( שם האתר: שם הפרויקט: מס' הזמנת עבודה/חוזה: שם הקבלן המבצע: אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית מחלקות הערות חתימה + חותמת תאריך מים, ביוב מי לוד תאגיד המים והביוב ללוד בע"מ מים מדידות תנועה ובטיחות בדרכים חשמל תנועה ורמזורים נטיעות פיקוח פסולת על הבניה דרכים אגף שפ"ע אגף בטיחות מינהל הכנסות העירייה מאשר: ס. מהנדס העיר: לוטה: 1. תכנית עדות, גם בדיסקט לפי מפרט 827 כולל תרשים סביבה(, מאושרת ע"י מודד מוסמך, המתכנן ומנהל הפרויקט.. 2 מערך בדיקות טיב עבודה מאושר על ידי מנהל הפרויקט. עמוד 111 מתוך 124

113 נספח י' 4( תעודת סיום תום תקופת בדק( תעודת סיום לסוף תקופת הבדק שחרור ערבות טיב תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות. שם הפרויקט : תיאור העבודה : שם הקבלן : מנהל פרויקט/מפקח: מועד סיור סיום תקופת הבדק : *( רצ"ב פרוטוקול מנה"פ/מפקח אנו מאשרים בזה כי עבודות תיקוני תקופת הבדק באם נדרשו( הושלמו לפי דרישות כל מסמכי הסכם ההתקשרות ובהתאם לפרוטוקול סיור סיום תקופת הבדק של מנה"פ. אישור המזמין על תעודת השלמה זו אינה פוטרת את הקבלן מההתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו. מס"ד מאשר חתימה וחותמת הערות 1 שם נציג הקבלן : 2 מנה"פ / מפקח : 3 שם נציג המזמין: *( 1. נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות מנהל הפרויקט. 2. במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות הקבלן למועד תיקונן. עמוד 112 מתוך 124

114 נספח יא' אישור על קיום ביטוחים נספח אישור ביטוח * תאריך : לכב' 1. החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או עיריית לוד וגופיהן להלן: "החברה"/"הרשות"/"המזמיןה("/"המבוטח השני"(.2...ח.פ.... להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח הראשי("( מאת: שם חברת הביטוח סניף/מח' הנדון: אישור על קיום ביטוחים להלן: "האישור"( סימוכין: מכרז להקמת סקייטפארק להלן: "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"( אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו נופל מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח מ- עד, למלא תקופת ביצוע לפי החוזה( ולא יאוחר ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן: 1. ציוד מכני הנדסי במידה שקיים(, ביטוחי: 1( רכב חובה; 2( צד ג' רכוש הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה; 3( "נזק עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן. 2. ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות: ערך העבודות המבוטחות... 1( ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות גם אם סופק על ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, מבנים ארעיים ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כולל בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים, שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון. 2( סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו להלן: סכום ביטוח העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח לפי העניין(, כמפורט להלן: א( הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מסך 300,000 ש"ח. ב( הוצאות שכר אדריכלים, שמאים, יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח והשגחה, שיקום, הוצאות משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה ל- 10% מערך העבודות, אך לא פחות מסך 300,000 ש"ח. ג( תגמולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן: 1. רכוש סמוך, בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ 300,000 ש"ח, וכן 2. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ 200,000 ש"ח. ד( נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מסך 300,000 ש"ח. ה( ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 300,000 ש"ח. ו( כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של 5% מערך העבודות. ז( הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים זרים, בסכום השווה ל- 10% מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 200,000 ש"ח. 3. ביטוחי חבויות על פי כל דין: שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב, כנקובים להלן: א( לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם: 8,000,000 ש"ח. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות וזמניות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש דלעיל. הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן: 1 חבות עקב שימוש בכלי רכב: א. למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח רכב עד לגבול האחריות הנקוב בה(. ב. לנזקי רכוש עד לסך 1,000,000 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 2( נזק לכבלים או מתקנים תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו הבדיקות ונתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות. 3 נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של 750,000 ש"ח. עמוד 113 מתוך 124

115 ב( 4( נזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך 500,000 ש"ח, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. לביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על-ידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, 15,000,000 ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי. ג( לביטוח חבות המוצר: 8,000,000 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל באתר העבודה המוקדם מביניהם; לאחריות על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח. הביטוח מכסה תקופת גילוי של 12 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. ד( לביטוח אחריות מקצועית: 8,000,000 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל באתר העבודה המוקדם מביניהם; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח. מקרה ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב, וכולל הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי המבוטח. הביטוח מכסה תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. הרחבות ותנאים כלליים: מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן: 1( "המבוטח" כולל בין היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של הנ"ל לא כולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים ישירות עם המזמין לענין נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה שקיימת חובה חוקית לכך. המוטב הביטוחלתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב. 2 ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של 24 חדשים, אלא אם אישר המזמין תחזוקה מורחבת רק ל 12 חדשים מתוך ה 24 חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת הפרויקט נעשית בשלבים, יסתיים הביטוח לגבי כל שלב שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים לגבי יתר שלבי העבודות שטרם נמסרו למזמין. 3( היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט", התקפים במועד התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה או, על פי נוסחים בהתאם לזהות המבטחים, לרבות(: פוליסות "אש-כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס או "מפעלים" של קבוצת הראל( סמן את המתאים( וסעיפים במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכאל מירון. 4( בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו ו/או למבטחיהם ולגופים שהתחייב בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי חברות שמירה, מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 5( הפוליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 60 יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם תשלום גם( על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליסה אלא אם יופעל על ידי המבטח כדין על פי חוק חוזה הביטוח - או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות עצמיות, אלא לאחר מתן התרעה לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 60 יום מראש. 6( זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב: 1. סייגים והגבלות שלעניין נשוא הביטוח בוטלו( בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים לפי הענין(, בין היתר בדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים רעילים או מזיקים אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות, השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודות, רטט, רעד; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עבודה לעומק ולגובה, חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כח אדם, עובדי שטחים, עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלני- משנה. מוסכם כי מוחרגים: א( ארוע "טרור", שאושר ככזה על ידי משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות בסך של 200,000 ש"ח למקרה ו- 300,000 ש"ח לתקופה ובמצטבר לתקופת הביטוח.. 2 איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת עמוד 114 מתוך 124

116 תנאי הביטוח על-ידי מבוטח אחר לגבי המזמין. ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז 3. אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין. 7( כל סעיף בפוליסות במידה שקיים(, המפקיעאו מקטין או מגביל באופן כלשהואת אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981 ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל. 8( התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה. ולראיה באנו על החתום: שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח:,חתימה..., תאריך, טלפון: חותמת מקורית של חברת הביטוח * אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון עמוד 115 מתוך 124

117 נספח יא' 1( הצהרה על מתן פטור מאחריות לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע 1, לוד. להלן: "החברה"( א.ג.נ., הנדון: הצהרה על מתן פטור מאחריות תאריך : על פי חוזה מס' לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בעיר לוד להלן: "העבודות" ו/או "החוזה"(. הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או ציוד חשמלי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון להלן: "הציוד"(. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: הננו פוטרים את החברה ו/או עיריית לוד להלן ביחד ולחוד: "המזמינות"( ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות שבנדון, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הננו פוטרים את המזמינות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב תחלוף( כלפי המזמינות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. הננו פוטרים את המזמינות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המזמינות ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום לביצוע העבודות שבנדון. הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן נספח יא' לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין. ולראיה באנו על החתום חתימת המצהיר( שם החותם( תפקיד החותם( עמוד 116 מתוך 124

118 נספח יא' 2( תנאים מיוחדים לעבודות בחום תאריך : לכבוד החברה הכלכלית ללוד בע"מ רח' בת שבע, 1 לוד. להלן: "החברה"( א.ג.נ., הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות. ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו להלן - "האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש להלן - "צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל. הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה. ולראיה באנו על החתום חתימת המצהיר( שם החותם( תפקיד החותם( עמוד 117 מתוך 124

119 נספח יב' רישיון קבלן תקף עמוד 118 מתוך 124

120 נספח יג' טבלת קנסות תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר ציוד מגן אישי כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך: משקפי מגן, נשמית מגיני אוזניים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' לפריט( גובה הקנס בש"ח ,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 4,000 4,000 4,000 1,000-4,000 5,000 אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד. הסדר תנועה לא תקין/לא לפי תוכנית/ תמרור פגום. תקלה/ חוסר בפנס מהבהב צהוב "צ'קלקה" על כלי רכב עבודה מיכליות וצמ"ה. שימוש בכבל מאריך לא תיקני לחשמל. שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום. נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי. כולל מכונה ניידת( שימוש לקוי במעקה בטיחות זמני, כולל שימוש לקוי ביחידות קצה. ליחידה( פגם/תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל. תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור. יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. רעש/ליכלוך/אבק וכדומה( אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות. עבודה בגובה בניגוד לתקנות/ ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך. לכל עובד( רישום לקוי או חוסר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות. ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר. ליחידה( עובד בחפירה שעומקה מעל 1.2 מ' ללא שיפוע טבעי או דיפון או תא הגנה-בלי אישור בכתב מיועץ קרקע. לעובד( תעלה שעומקה מעל 0.5 מ' שאינה מסומנת/מגודרת/משולטת בשילוט אזהרה מתאים. ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך לפרויקט. ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה. עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה. עבודה בניגוד לתקנות מחייבות. גובה הקנס נתון לשיקול דעת הפיקוח( השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. גם באתר מגודר( 5,000 אי קיום הוראת נציג המזמין. הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים כגון: "רק כרגע המנורה נשרפה / רק כרגע ירדתי מהכלי / בדיוק עכשיו הורדתי את האפוד הזוהר / רק היום הגעתי / בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו לגדר / הזמנתי את השלט" וכו'. עובדים לא ממושמעים, בכל רמה ובכל תפקיד, מסתכנים בהרחקה לצמיתות מהאתר. יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי. טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה. הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים יופעלו בהתאם לצורך ובלי קשר ביניהם. נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות ינוכו מחשבון הקבלן. תמרורים פגומים משמעותם - צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא ברור/נקי. הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן. עמוד 119 מתוך 124

121 נספח יד' ריכוז הצעת מחיר של הקבלן עמוד 120 מתוך 124

122 מסמך ד' מפרטים, תקנים וחוקים לעבודות פיתוח לא מצורף עמוד 121 מתוך 124

123 מסמך ד'- 1 תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות החברה הכלכלית ללוד בע"מ מצורף בהמשך עמוד 122 מתוך 124

124 מסמך ה' רשימת התכניות ותיק התכניות מצורף בנפרד על Disk on-key עמוד 123 מתוך 124

125 מסמך ו' רשימת הצוות ההנדסי ובעלי התפקיד הרלוונטיים רשימת צוות הנדסי/יועצים חברה מס' שם תפקיד טלפון נייד טלפון משרד פקס' דוא"ל עמוד 124 מתוך 124

126 מסמך ד 1 תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות 1

127 רשימת מתכננים הקמת סקייטפארק/בייקפארק - לוד תפקיד מזמין שם החברה החברה הכלכלית לוד פים פרויקטים מרחבים אדריכלות טל מזר לבני מהנדסים ברק הנדסה רביד הנדסה פורמה אדריכלים אקווה די דוא"ל טלפון פקס office@calcalitlod.co.il doron@peam.co.il office@openspaces.co.il @gmail.com office@livnieng.com barak159@zahav.net.il guy@ravideng.co.il office@forma-archs.com benariy@gmail.com ניהול פרויקט אדריכלות נוף יעוץ רכיבה קונסטרוקציה תכנון חשמל יעוץ בטיחות יעוץ נגישות תכנון מים וניקוז פרק 01 עבודות עפר מפרט טכני מיוחד כללי א. ב. ג. ד. כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 01 עבודות עפר. בנוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק - 40 עבודות פיתוח. עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח. הנחיות לביסוס ראה דו"ח המהנדס זליו דיאמנדי מיום סילוק עודפי חפירה, פסולת עודפי חפירה, פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. טיפול עם הרשות, בקבלת היתר למקום שפך, על ידי הקבלן ועל חשבונו. חתך הקרקע 1. מילוי מפני השטח ועד לעומק כ מטר. 2. חרסית בינונית עד עומק 5-7 מטר הנחיות לביצוע עבודות עפר בשטח המתקן 1. חפירה, עד לחשיפת הקרקע טבעית חרסיתית בינונית(. הקרקע תיושר לאפשרות מעבר יעיל של מכבש. 2. הידוק שתית על ידי 6 מעברי מכבש ויברציוני כבד

128 מילוי מחומר המתאים לדרישות חומר נברר. עובי שכבות המילוי, 20 ס"מ לאחר הידוק. ההידוק לצפיפות 98% ממודיפייד.AASHTO מידות המצע יחרגו לפחות 2.0 מטר מצידי מתקן ההחלקה. בשני מפלסים כמפורט בתוכנית, תפרס יריעת חיזוק מסוג. FORTRAC 110 מעל שכבת המילוי הנברר ועד לתחתית המרצפים תבוצע שכבת מצע סוג א' בעובי 40 ס"מ, מהודק בשכבות 20 ס"מ כ"א לצפיפות 98% ממודיפייד.AASHTO קירות תומכים 1. עומק תחתית היסוד, 80 ס"מ מפני קרקע סופיים 2. יסוד הקיר יבוצע על מצע סוג א' בעובי כולל 80 ס"מ שיהודק על מצע סוג א' בעובי כולל 80 ס"מ שיהודק בשכבות 20 ס"מ כ"א, לצפיפות 98% ממודיפייד.AASHTO השתית הטבעית תהודק לצפיפות 98% ממודיפייד. 3. רוחב המצע יחרוג לפחות 80 ס"מ מכל צד של היסוד. 4. מילוי חוזר שלא בשטח המתקן יעשה ממצע סוג ב' שיהודק בשכבות 20 ס"מ כ"א מהודק לצפיפות 98% ממודיפייד. אין לקרב המכבש לתחום 50 ס"מ מהקיר פיקוח ובקרה 1. יש להזמין מהנדס הביסוס לאישור תחתית חפירה. 2. בעת ביצוע עבודות וההידוק נדרש : 2.1. בכמה מעברים של המכבש מושגת הצפיפות, באיזו רטיבות ובאיזה סוג חומר עריכת 2 בדיקות צפיפות שדה בכל שכבה..2.3 הבדיקה באמצעות חרוט, לכל 6 בדיקות גרעיניות לצורך כיול המכשיר הגרעיני. בדיקות החרוט אחת לכל שש בדיקות גרעיניות( תבוצענה עד ל- 30 בדיקות גרעיניות באתו אתר. לאחר מכן בדיקת חרוט אחת לכל 12 בדיקות גרעיניות. יש לייחד את הצפיפות שנבדקת לפי בדיקות 100% שתבוצע בטרם העבודות. זהות החומר לפי בדיקת דרוג מיכני. פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר כללי מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים 23 02, ו- 50 במפרט הכללי והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו הנחיות מוקדמות א. ב. עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לפרק 02 של המפרט הכללי - עבודות בטון יצוק באתר ולהוראות שיפורטו להלן; כלונסי בטון יבוצעו לפי פרק 23; רצפות בטון יבוצעו גם בהתאם להוראות פרק 50 של המפרט הכללי - משטחי בטון, ולמפרט מיוחד זה. ביצוע השלד לפי תקן ישראלי 1923 עבודות בטון יצוק באתר. תערובות הבטון יוכנו בהתאם למפרט לאישור המתכנן. לפני התחלת ביצוע של כל רכיב יש לוודא עם המפקח שהתוכניות שבידי הקבלן הן מהמהדורה האחרונה של המתכנן; על התוכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע". 3

129 ג. לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. כמו כן על הקבלן לוודא את מיקום מעברי צנרת, הכנת שרוולים ו/או פתחים למתקני החשמל ואינסטלציה וכן לסמנם על גבי תכניות הקונסטרוקציה ולקבל את אישורו של המפקח אישורו של.המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיו על חשבונו של הקבלן. ד. סיבולות אחרי גמר עבודות המערכות למיניהן, על הקבלן לסתום את כל המרווחים שנוצרו בין האלמנטים שהוכנסו ע"י קבלני המערכות לבין אלמנטי קונסטרוקציות הבטון וזאת ללא תמורה נוספת. TOLERANCES( סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן: מס' תאור העבודה והגדרת הסטייה התחום שבו תיבדק הסטייה גודל הסטייה המקסימאלי 5 מ"מ כ- 3 מ' סטייה מהאנך בקווים והשטחים של קירות 1 2 מ"מ כ- 10 מ' סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות חוץ 2 10 מ"מ כ- 5 מ' סטייה אופקית בתכנית מהניצב בקוים של קירות וכיו"ב 3 5 מ"מ 4 סטייה מהמפלס או מהשיפוע, כ- 5 מ' מסומן בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות 5 מ"מ - סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות, תקרות וקירות 5 10 מ"מ 5 מ"מ פלוס מינוס סטייה בעוביים של רצפות, תקרות חתכי קורות ועמודים 6 מידות היסוד בכל כיוון 5% בין מרכז העמוד ומרכז סטייה היסוד 7 בכל מקרה בו יתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל תמיכות ו/או הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש לפי הוראות המתכנן והמפקח ביסוס מבנה הסקייט-פארק מרצפים יצוקים על מצע מהודק תערובות הבטון למשטחי החלקה אופקיים כללי א. ספק הבטון יתארגן ויגיש יחד עם הקבלן את שלבי הביצוע עם לוחות זמנים כך שתזמון הספקת הבטון יתאים להתקדמות העבודה. ספק הבטון יכין בתאום עם המתכנן במעבדת החברה תערובות ניסיוניות לאימות תכונות הבטון הטרי והקשוי. סוג הבטון יהיה ב-, 40 דרגת חשיפה, 3 כמוגדר בת"י 118 ו

130 א. חומרים צמנט 52.5N,CEM I יעמד בכל דרישות ת"י 1. אגרגטים יהיו מסוג דולומיט או בזלת סוג א' ויעמדו בכל דרישות ת"י 3. מוספים יעמדו בדרישות ת"י 896. במידה ומשתמשים ביותר ממוסף אחד יוכיח ספק הבטון תאימות בין המוספים. סיבים סיבים פולימריים מסוג פוליפרופילן או סיבי ניילון, בהתאם לתוצאות הבדיקות המוקדמות ואישור המתכנן והמפקח. ב. הרכב תערובות הבטון גודל הגרגיר המרבי של האגרגט יהיה 25 מ"מ. כמות האגרגט הגס בתערובת, משתייר על 4.72 מ"מ, לא תקטן מ- 60%. כמות המרבית של הצמנט תהיה 350 ק"ג למ"ק בטון טרי. סומך הבטון יהיה S5 המתאים לשאיבה. ההרכב הסופי של תערובת הבטון יקבע לאחר הכנת תערובת הניסיון. כמות המעכב תהיה מותאמת למזג האוויר, למרחק ההובלה, זמן המתנה במהלך היציקה וכד'. סיבים יהיו מסוג פוליפרופילן או סיבי ניילון בכמות בהתאם להוראות היצרן/הספק ובאישור המתכנן והמפקח. הדרישות לשכבת השחיקה הן כדלקמן: חומר השחיקה יהיה מסוג קורודור בפיזור. סוג הצמנט יהיה.CEM I 52.5N הרכב תערובת הבטון יקבע לאחר קביעת חומר השחיקה ולאחר הכנת תערובת הניסיון. ג. תהליך היציקה שטח הנוצק ביום עבודה אחד חייב להיות מותאם לאמצעים ולאפשרויות הביצוע. הקבלן חייב להבטיח שיטת פיזור אחידה לפי תוכנית מאושרת מראש. שיטת הציפוף והאשפרה יבטיחו רצף. הפסקות עבודה יעשו בהתאם לתוכניות. הציפוף יעשה בוויברטור מחט; מספר הויברטורים יותאם לקצב היציקה. ויברטור אחד מלווה את צינור המשאבה כאשר לפחות ויברטור אחד נוסף משלים את הציפוף. הוויברציה תעשה עד לאותו רגע בו מתחילה הפרשת מים על פני השטח. עודף ויברציה יכול לגרום לנזק. מיד בגמר השימה והציפוף תתחיל האשפרה. פני השטח יכוסו ביריעות גיאו-טכניות שישמרו על סביבה לחה מתחת ליריעה. היריעות הגיאו-טכניות יונחו בכל קטע בו הסתיים הציפוף. אין להמתין עד לסיום יציקת המשטח כולו ביום היציקה אחד. כ- 6 שעות לאחר היציקה יורטב הבטון במים וישמר רטוב למשך ימים רצופים.. 7 המשטחים האופקיים יוחלקו בעזרת הליקופטר. במהלך ההמתנה עד לביצוע ההחלקה הבטון יהיה מכוסה כנ"ל למניעת 5

131 התאיידות מפני השטח. משטחים משופעים יוחלקו ידנית בעזרת מאלדג'. הטיפול במשטחים משופעים יהיה בדומה למשטחים האופקיים..8 ד. אספקת הבטון תזמון אספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון בהתאם לתכנון קצב היציקות. אסורה המתנה של מערבלים באתר מעבר ל- 20 דקות; לא תהיינה הפסקות והמתנה למערבלי בטון; היציקה תהיה רציפה ללא הפסקות. הקבלן יגיש בכתב תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות ספק הבטון להבטחת רצף מתוכנן. ו. קטע לניסיון לפני תחילת היציקות יעשה קטע ניסיוני לבחינת שיטת העבודה התאמת התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה, השימה, הציפוף והאשפרה. לאחר לימוד הלקחים תאושר תוכנית העבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח אופקי ומשופע תערובות הבטון למשטחי החלקה משופעים א. כללי משטחי ההחלקה המשופעים יבוצעו בבטון מותז עם סיבים פולימריים ועם אגרגט עמיד בשחיקה; סוג הבטון יהיה ב- 40, דרגת חשיפה, 3 כמוגדר ב-ת"י 118 ו גיאומטרית המשטח תעשה על ידי שתית/מצע מהודקים בהידוק מבוקר, על פי הנחיות יועץ הקרקע. משטח ההחלקה יהיה בעובי של עד 15 ס"מ; כמות הזיון - ראה תוכניות. צורת המשטח תעשה בעזרת שבלונות ייעודיות. החלקת המשטח תעשה ידנית בעזרת מאלדג'. ספק הבטון יתארגן ויגיש יחד עם הקבלן את הרכב תערובת הבטון שתעמוד בדרישות המפורטות לעיל. שלבי הביצוע ולוחות הזמנים כך שתזמון הספקת הבטון יתאים להתקדמות העבודה. ספק הבטון בתאום עם המתכנן יכין במעבדת החברה תערובות ניסיוניות לאימות תכונות הבטון הטרי והקשוי. ב. חומרים צמנט N CEM I יעמוד בכל דרישות ת"י 1. אפר פחם מרחף יעמוד בדרישות ת"י אגרגטים - יהיו מסוג דולומיט או בזלת סוג א' ויעמדו כל דרישות ת"י 3. מוספים - יעמדו בדרישות ת"י 896. במידה ומשתמשים ביותר ממוסף אחד יוכיח ספק הבטון תאימות בין המוספים. סיבים פולימריים סיבי פוליפרופילן או סיבי ניילון, כנ"ל. ג. הרכב תערובות הבטון גודל הגרגיר המרבי של האגרגט יהיה 12 מ"מ. כמות המרבית של הצמנט תהיה 420 ק"ג למ"ק בטון טרי. כמות הסיבים הפולימריים תהיה לפי להמלצת היצרן ומותאמת לציוד ההתזה. 6

132 סומך הבטון יהיה S5 המתאים להתזה. ההרכב הסופי של תערובת הבטון יקבע לאחר הכנת תערובת הניסיון ובדיקתה בקטעי הניסיון. ד. תהליך היציקה הרטבת משטח התשתית למצב רווי יבש פנים. התזה של הבטון בשכבה אחת. ההחלקה של המשטח תעשה ידנית. כ- 6 שעות לאחר היציקה יורטב הבטון במים וישמר רטוב למשך 10 ימים רצופים. משטחים משופעים יוחלקו ידנית בעזרת מאלדג'. הטיפול במשטחים משופעים יהיה בדומה למשטחים האופקיים ה. אספקת הבטון תזמון הספקת סוגי הבטון השונים יעשה במשותף עם ספק הבטון בהתאם לתכנון קצב היציקות; לא תותר המתנה של מערבלים באתר מעבר ל- 20 דקות. לא תהיינה הפסקות והמתנה למערבלי בטון. היציקה תהיה רציפה ללא הפסקות. הקבלן יגיש בכתב תוכנית עבודה מפורטת בצרוף התארגנות ספק הבטון להבטחת רצף מתוכנן. ו. קטע לניסיון לפני תחילת היציקות יעשה קטע ניסיוני לבחינת שיטת העבודה התאמת התערובות למטרה וכן לבחינת ההובלה, השימה, עיבוד פני השטח והאשפרה. לאחר לימוד הלקחים תאושר תוכנית העבודה. הקטע לניסיון יעשה במשטח אופקי ומשופע טפסות ופני בטון א. כללי העיקרון המרכזי בתכן מבנה זה הוא קבלת פני בטונים חלקים, מישוריים, בעלי מראה אחיד, מבוצעים ללא פגמים כגון "מדרגות", חלקים רופפים סדקים וכיו"ב. בטונים שלא יתאימו לדרישה זו יהרסו ויבוצעו מחדש. ב. מוקדמות הטפסות לבטון יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 904 וכמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לחוזק ויציבות מערכת הטפסות לעמידה בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ומאמצים אחרים ועליו לבדוק ולוודא לפני היציקה את כל החיזוקים הנדרשים. בכל מקום שמצוין בתוכניות האדריכל "בטון חשוף" ו/או "בטון חזותי", יבוצע בטון חשוף חזותי על פי הנחיות פרק במפרט הכללי. הטפסות לבטון חשוף חזותי יהיו טפסות מתועשות בגמר חזית תבנית WF בירץ' מלא רב שכבתי - "טגו" כדוגמת PERI מסדרת VARIO או ש"ע

133 ג. טפסות הטפסות תהינה אטומות ללא אפשרות של ספיגת מים או יציאת מים מקומית. יש להשתמש בשמן טפסות מתאים, שלא מותיר סימנים על הבטון בכל מקרה אסור שהשמן יכיל סולר(. יישום השמן בשכבה דקה ואחידה ע"י שימוש במרסס ערפל(. כפף מקסימאלי בטפסות לא יעלה על 400/L. יש להקפיד על ביצוע חיבורים בין הטפסות. מותר לגשר על התפר באמצעות פוגת שקע או פוגת בליטה. מקצועות כל הפינות יהיו קטומות ע"י משולשי פי.וי.סי., אלא אם נקבע אחרת בתכניות. קשירת הטפסות על כל סוגיהן תבוצע ע"י ברגי פלדה כמפורט בסעיף במפרט הכללי לעבודות בניה. חל איסור על שימוש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בלוחות הטפסות או לקשירתם. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה משימוש בברגים אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסות בבטון בלתי מתכווץ. סוג הברגים ושיטת סתימת החורים יקבלו את אישור המפקח. יש לשמור על ניקיון הטפסות יש לאחסן את הטפסות באופן מוגן בתנאי מזג אויר שונים. ד. יציקת הבטון יציקת הבטון תעשה מגובה מרבי של 50 ס"מ, בעזרת החדרת שרוול דוד הבטון אל פני התבנית והרמת השרוול באופן הדרגתי כך שהבטון ישפך ותמנע נפילת הבטון. ה. ריטוט בנוסף להוראות סעיף ההוראות הבאות: במפרט הכללי לעבודות בניה יש להקפיד על 1. ריטוט מתאים חיצוני / פנימי.. 2 ריטוט עם 50% חפיפה בין האזורים.. 3 ריטוט באמצעות מחט - א( הכנסה מהירה / הוצאה איטית. ב( קצב הוצאה 1 מטר - 10 שניות. ג( ריטוט בין פלדת הזיון ע"מ לא לפגוע בתבנית. ד( ריטוט ברבדים - הכנסת המחט כ- 20 ס"מ לתוך השכבה הקודמת. ה( ריטוט נוסף של שכבה עליונה לאחר 30 דקות. ו( ביצוע ריטוט חיצוני נוסף בתחילת ההתקשות. ז. פירוק טפסות פרוק טפסות ותנאים לפרוק, כמפורט בפרק 3.11 תקן 904 חלק 1. אחרי הפירוק יש להגן על הקירות ומעקות באופן מלא, ע"י ניילון, דיקט או כל חומר אחר, מאור השמש, ממכות, מלכלוך אשפרה 8

134 02.09 העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק - 02 תת פרק בשלבים כמפורט במפרט הכללי תוך שימוש בבד גיאוטכני מצופה יריעות פוליאטילן. תיקון בטון לקוי הליקויים יתוקנו לאחר קבלת אישור המפקח ביחס חומרי התיקון ושיטת הביצוע פלדת הזיון מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים והרשתות כמצוין בתכניות, שיתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות כלשהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים לחלוטין. רצפות צפות רצפות צפות יבוצעו על גבי מצע מהודק כמפורט במפרט פרק 01 עבודות עפר. הרצפות יופרדו מהתשתית על ידי שתי שכבות פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ. השכבות יונחו בשתי וערב חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד' לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש; לא תורשה חציבה בבטון תכולת המחירים ואופני המדידה א. תכולת המחירים מחירי הבטונים כוללים בנוסף למפורט באופני המדידה של המפרט הכללי לעבודות בניה, במפרט מיוחד זה, בכתב הכמויות ובתכניות, גם את המפורט להלן: 1( הובלת ויציקת הבטון בטפסות בכל הגבהים. 2( כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. 3( עצוב חריצים, פתחים, מעברים וכו' בכל צורה שהיא מלבנית, עגולה, דפנות משופעות וכו'(, בכל האלמנטים. עיבוד שיפועים ושקעים במרצפים. 4( עיצוב שקעים, חריצים, הוצאת קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד וכמו כן קיבוע כל אלמנטים שיהיו מבוטנים בקונסטרוקציות הבטון. 5 ש( ירותיו של מודד מוסמך לצורך בדיקת אנכיות ואופקיות הטפסות. 6 ט( פסות, לרבות תכנון טפסות. 7( הזיון והכנסתו לתבניות. 8( יציקת הבטון ועבודות קשורות בהתאם להוראות התכניות המפרט הכללי והמיוחד ולרבות ומבלי לפגוע בכל הוראות האמור במפרט, גם את אספקת הבטונים ויציקתם לרבות הערבים וחומרי הגמר השונים - בהתאם לדרישות וטיב הבטונים וצורת היציקה וכמו כן את בדיקות הבטונים לפי תקן. 9( כל הנדרש ליצירת פתחים וקיבוע אביזרי האינסטלציה, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהם. 10( יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת הקוצים באזור הפסקת היציקה. 11 קיטום מקצועות. 12 יציקה לפי חלוקה כמפורט בתוכניות, ריטוט במרטטים או סרגלים אורכיים, החלקה ועיבוי הרצפה בהיקפה ובין מפלסים ושימוש בערבים לפי המפורט. 13( אשפרה כולל חומרי האשפרה. 9

135 10

136 - פרק 05 עבודות איטום כללי מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 05 רלבנטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו. במפרט הכללי, או פרקים אחריות הקבלן לאיטום הקבלן מתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת המתקן לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל תקופה זו; אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו. לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות מתאים הנחיות כלליות 1. טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. 2. בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו רשום או "שווה ערך". לידו 3. ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן חומרי האיטום ובכפוף לאישור המפקח איטום גב קירות תומכים החלקת פני קירות. מריחת פריימר כדוגמת, GS 474 בכמות 300 גרם למ"ר. מריחת זפת חם 75/25 בכמות 1.5 ק"ג למ"ר, בשתי שכבות ורשת אינטרגלס ביניהן. הגנת האיטום על ידי הדבקת קל-קר 30-F בעובי 2 ס"מ. 11

137 פרק 08 עבודות חשמל ותקשורת המפרט הטכני הסטנדרטי כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל,המפרט המיוחד לעבודות פיתוח ברחבי העיר לוד בהוצאתו המעודכנת ולמפרט הטכני הסטנדרטי לעבודות חשמל 08( שנערך ע"י הועדה הממשלתית הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון ב הקבלן מצהיר בזאת כי המפרט נמצא ברשותו וכי צורפו למסמכי החוזה. כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו כולל בדיקת חברת החשמל או בודק מוסמך והמהנדס המתכנן וכן אחריות שנתית. הקבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל ניסוח סעיף בכתב הכמויות שיאפשר לפרשו פסקה אחרונה זו בצורה שונה מהאמור בסעיף 2. כוחה עדיף על כל ניסוח אחר המופיע בכתב הכמויות. כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות על סמך תכנון המתכנן. הקבלן חייב למדוד את הכמויות בשטח ולספור את מספר האביזרים ורק אחר כך להזמין חומרים תשתיות למערכת חשמל, תאורה ותקשורת חפירות,צנרת ותאורת רחובות תיאור כללי 1. הנושאים הנכללים בפרויקט א. ביצוע מערכת תאורה מלאה למתחם סקייטפארק ותאורת שבילים כולל עמודים ופנסים לפי תכנית וכתב כמויות. 12

138 ב. ביצוע לוח חשמל ראשי ולוח משנה,הזנה מח"ח והזנות משניות לפי תכנית. ג. ביצוע מערכת כריזה לפי תכנית. ד. ביצוע צנרת ושוחות למצלמות לפי תכנית תשתיות בלבד עד לפילר מצלמות מתוכנן בכניסה. ה. ביצוע הארקת יסוד לפי תכנית. 2. תיאור כללי של הנושאים ב. ג. ד. הכנת צנרת תת-קרקעית למצלמות וכריזה - אספקת והנחת צנרת עם חוטי משיכה לפי התוכניות, המפרט וכתב הכמויות המתחברת לפילר מתוכנן בכניסה. - אספקה והתקנת שוחות חדשות מבטון כולל הובלת והתקנת המכסים לשוחות בהתאם לתוכניות ובתאום עם עיריית לוד. - סימון צנרת במגרש עם סיומת לפי הנחיות עיריית לוד. - התאמה בין התשתיות הקיימות ותכנון החדש כולל התחברות לתשתיות קיימות. העבודה כוללת תאומים מראש וזימון פיקוח מטעם עיריית לוד. הכנות לחברת חשמל - ההכנות לחברת החשמל יתואמו עם עיריית לוד - יבוצעו שרוולים מצינור פי.וי.סי קשיח דרג 10 בחציית הכבישים שיסופקו ויותקנו בשטח ע"י ח"ח, באחריותה ובפיקוחה. תאורה - מערכת תאורה מלאה כולל בסיסים לעמודים, עמודים, פנסים ולוח חשמל לפי תכנית וכתב כמויות. תאומים עם המזמין בכל שלבי הביצוע,כולל קבלת אשור מראש בכתב על דוגמא של העמודים,פנסים,יסודות,עמודים,מגשי כבלים ולוח חשמל - כריזה ה. אספקה והתקנת מערכת כריזה מושלמת כוללת מסד כריזה, כבילה, צנרת וכו' הכל לפי תוכנית וכתב כמויות. 3. אישורים לתקינות העבודה ( לאחר גמר העבודה את האישורים לתקינות ביצוע העבודות יש לקבל מ: א. צנרת מצלמות הנציג המקצועי של עיריית לוד. ב. מתקני תאורה אישור הרשות המקומית ואישור בודק ח"ח או בודק פרטי. ג. הכנות לח"ח מח"ח ומהרשות המקומית. ד. ללא האישורים הנ"ל לא תראה העבודה כקבילה. ביקורת ואישור נציגי המזמין ושל המתכנן יעשו אחרי קבלת האישורים המפורטים מעלה. 4. מנהל העבודה לעבודות חשמל ותקשורת באתר יהיה חשמלאי בעל רשיון בתוקף של משרד העבודה מסוג המתאים לפיקוח על העבודות הנדרשות לפי מפרט זה והתכניות על פי חוק החשמל ( חשמלאי ראשי. 5. בכל הצינורות הריקים יותקנו: חבל השחלה ותווית עם ייעוד הצינור ושייכותו. התוית תותקן בראש הצינור ובסופו. התווית תהיה מסרט פלסטי דביק עם אותיות מובלטות.DYMO( בכל הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמודים יותקן דגלון מפלסטיק ובו יירשם מספר העמוד ממנו בא הכבל ומספר העמוד אליו ממשיך המעגל. המספרים של העמודים יסוכמו עם מח' חשמל של עיריית 13

139 לוד 6. כל הכמויות בכתב הכמויות ייקבעו סופית בשטח במדידה ע"י המפקח בסוף הפרוייקט. 7. הבסיס להגשת ההצעה ולביצוע העבודות הוא חוק החשמל והמפרט הכללי המשותף למשרדי הממשלה בהוצאת משרד הביטחון, על כל חלקיו ובאופן מיוחד פרק 08 במהדורתו העדכנית משנת 2015 של המפרט. בנוסף לנ"ל הנחיות ודרישות חברת "בזק" והמפרט המיוחד של חברת בזק שניתן לעיין בהם בחברת בזק. כמו-כן, המפרט הטכני של חברת החשמל ושל חברת הוט. 8. על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות יבוצעו בקרבת קווי חשמל עיליים או תת-קרקעיים למתח גבוה של חברת החשמל, וכמו כן קווי חשמל למתח נמוך, קווי בזק וטל"כ עיליים או תת-קרקעיים פעילים. יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעה במערכות אלה. כל נזק שייגרם למערכות הקיימות יהיה באחריות הקבלן המבצע. 9. בגמר העבודה, לפני כיסוי התשתיות שהונחו, תסופק תוכנית עדות ב- 3 עותקים בהתאם לדרישות הרשות המקומית המזמין והמפקח לאשור המתכנן והמפקח טרם כיסוי התשתיות. 10. במשך כל העבודות יש לשמור על המרחקים בין התשתיות בהתאם לדרישות חוק החשמל. במידה ולא ניתן לשמור על המרחקים בקטעים מסויימים יש לבצע הפרדה עם פלטות מבטון בעובי 5 ס"מ לפחות. עלות הפלטות תהיה כלולה בסעיפי חוזה ולא תשולם לקבלן שום תוספת בגין מצבים האלה. 11. הקבלן יכול להגיש את הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד המוכתב במכרז. בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב במכרז וההצעה לציוד שווה ערך, לפי הצעת הקבלן, באם תהיה כזו, תמצא ביטוייה בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק וכו'. כל הצעה לציוד שווה ערך תוגש מרגע הודעה על זכיה ועד לצו התחלת עבודה ולא יאוחר מחודש וחצי מצו התחלת עבודה. ההחלטה באם הציוד אמנם שווה ערך או לא תידון בסמכות המפקח, המהנדס המתכנן והמזמין בלבד. 12. כל התיאומים עם הרשות המקומית וכל גורם אחר כלולים בסעיפים של הצעת המחיר של הקבלן. 13. כל הציוד שיהיה בו שימוש לביצוע העבודות, יהיה מאושר ע"י מכון התקנים לפי התקנים הרלוונטיים כדוגמה: - כבלים ומוליכים ת"י צינורות פלסטיק ת"י אביזרים שונים ת"י. 32, 33 - עמודי תאורה ת"י גופי תאורה : ת"י מיקום סופי של בסיסי עמודי התאורה יקבע באתר בתיאום בין המפקח וקבלן עבודות החשמל. 15. על הקבלן להזמין את בודק חברת החשמל ו\או בודק פרטי מוסמך סוג 3 לבדיקת המתקנים בשלמותם או בחלקם לפי הדרוש ממנו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע ע"י המפקח, את כל התיקונים וההשלמות שנדרשו ע"י הבודק. הבודק יאושר על ידי המזמין לפני הבדיקה. הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי הרשויות לביקורת ויוודא שהמתקן יהיה מושלם ומוכן ליום הביקורת. כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן 3 סטים של תוכניות " מצב סופי" לפי ביצוע, כמפורט בפרק "00" מוקדמות. 14

140 תשלומים לח"ח עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בנוסף לתיקונם של כל הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות במידה וימצאו(. 16. עבודות חריגות עבודה נוספת או ציוד נוסף שלא מופיע בסעיפי החוזה ואשר הקבלן מתבקש לבצעו או לספקו במחיר חריג, עליו להגיש נספח מצורף לחשבון עבודות החשמל עם ניתוח מחירים עבורם. מחיר חריג יתבסס על מחירי החוזה ומחירונים ותבוצע אינטרפולציה בין המחירים במחירונים והמחירים בחוזה. במידה ולא ניתן למצוא סעיף דומה בחוזה, יתבסס ניתוח המחיר על מחירון דקל בהנחה של 15%. כל מחיר חריג יאושר ע"י המזמין לפני ביצוע. 17. אחריות הקבלן הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות, המכשירים והחומרים לתקופה של שנה אחת מתאריך קבלת המתקן. במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מייד ועל חשבונו כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכון או רשלנות של אנשים שמשתמשים במתקן. לוחות חשמל 28.1 מבנה הלוח הבנוי יאפשר גישה נוחה לכל המכשירים, החיבורים, החיווט או כל חלק אחר הדורש טיפול מזמן לזמן. על היצרן להבטיח רציפות הארקה טובה וברת-קיימא לכל החלקים המתכתיים של הלוח. השילוט יהיה עם שלטי סנדוויץ עם חריטת מספר המעגל ותיאורו. מבנה הלוח יאפשר גישה נוחה לכל החיבורים, החיווט או כל חלק אחר הדרוש טיפול מזמן לזמן. על היצרן להבטיח רציפות הארקה טובה וברת קיימא לכל החלקים המתכתיים של הלוח. הלוחות ייבנו אצל יצרן המאושר לפי ת"י לייצור לוחות חשמל בלבד. פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורה חוץ, חשמל תיאור העבודה: תשתיות חשמל,תקשורת, תאורה מקום האתר: סקייטפארק בלוד קבלן חשמל/חשמלאי מוסמך: מס' מכרז: עיריית לוד מס' חוזה: 15

141 מס' רשיון הקבלן: כתובת: מס' רשיון חשמלאי: חתימה: מס' צינורות קוטר תיאור העבודה א. PVC קשיח 110,160 מ"מ ב. שרשורי דו-שכבתי 80 מ"מ ג. שרשורי דו-שכבתי 50 מ"מ ד. י.ק.ע 50 מ"מ ה. י.ק.ע 63 מ"מ ו. י.ק.ע 40 מ"מ ז. עומק הטמנה כבלי חשמל וחוט הארקה חתך א. מוליך הארקה 35 ממ"ר ב. כבל N2XY 3X2.5 ג. כבל N2XY 5X2.5 ד. כבל N2XY 5X10 ה. כבל NA2XY 5X25 יסודות עמודים מידות לפי חוזה א. 60/60/80 ס"מ בדיקה תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן לפי תוכנית תו תקן תו תקן תו תקן תו תקן מתאים לחוזה בדיקות ב 3X7 300 הערות הבודק וחתימה מפקח מתכנן מפקח ב.לפי פרט קונסטרוקטור ג. בדיקות טיב הבטון עמודים עמודים 15 מ' מגולוון בחתך מתומן לפי תכנית עמודים 5 מ' בחתך מרובע 15/15 ס"מ של פ.ל.ה פנס תאורה: דגם: Philips sportstar 480w led תו תקן מהנדס חשמל 100W בהספק KAILED MEDIUM אור עד מהנדסים של דגם פנס מהנדס חשמל 4 5 הערות: 1. יש לסמן V אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאימים לדרישות. 2. יש לסמן X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. 3. במקרה שמופיע X יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. חתימת הקבלן: תאריך: 16

142 17

143 פרק - 14 עבודות אבן מפרטים ותקנים עבודות החיפוי יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי, פרק 14 עבודות אבן שבהוצאת משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון, ובהתאם לתקן ישראלי 2378 חלק 4 קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני אבני החיפוי עבודות החיפוי יבוצעו באבנים מלאכותיות : חיפוי קירות דגם "אופק" במידות 24X47X3.5 ס"מ, מתוצרת אקרשטיין מק"ט 6307 או ש"ע. קופינג דגם "זמר" במידות 40X38X7 ס"מ מתוצרת אקרשטיין מק"ט 4711 או ש"ע קיר הרקע קיר הרקע בטון מזוין מערכת הטיח הטיח יבוצע בשתי שכבות. שכבת הרבצה תחתונה ושכבה מיישרת. הרכב הטיח ראה טבלה ב- 3, המצ"ב. חוזק הדבקות במתיחה של הרקע לא יקטן מ- 0.7 מגפ"ס, כאמור בתקן ישראלי 2378 חלק. 2 שכבת ההרבצה תהיה בעובי 5 מ"מ ( 2 +, 1 -. עובי כל שכבה מיישרת לא יהיה גדול מ- 30 מ"מ לכל שכבה תנתן אשפרה על ידי הרטבת השטח במים פעמיים ביום לפחות ובמשך 3 ימים. במידה ועובי שכבת הטיח גדול מ- 40 מ"מ אך קטן מ- 60 מ"מ, תינתן רשת פלדה נוספת והמרחק בין הברגים לא יעלה על 200 מ"מ בכל כיוון. 18

144 14.05 הדבק הדבק יתאים לדרישות התקן הישראלי, 4004 המתאים לסוג C2TES1 להדבקה על קיר חוץ. ההדבקה רק לצורך קיבוע האבן בטרם עיגונה המיכני. אין להתחשב בדבק כאמצעי לעיגון. עובי שכבת ההדבקה הסופית 3 מ"מ מינימום, העובי המקסימלי לא יעלה על הנחיות היצרן. מומלץ להשתמש בדבק מתוצרת. LATICRETE 335 I FLEX קיבוע אבנים אבני החיפוי המודבקות יקובעו כמפורט : 1. הדבקת אבנים לשתית, בהתאם לדרישות תקן ישראלי 2378 חלק 4 קירות מחופים באבן טבעית : קירות מחופים בשיטת ההדבקה. 2.קיבוע כל אבן יבוצע בעזרת 1 עוגן פלב"מ CLASS 70 A4 בעל מאמץ מתיחה מינימלי 450 מגפ"ס, בקוטר 7.3 מ"מ עם דיבל בקוטר 10 מ"מ. הבורג יחדור 60 מ"מ לפחות לתוך קיר הרקע בטון(. אורך העוגן יקבע בהתאם לעובי הכולל של עובי אבן החיפוי, ועובי הטיח. העוגנים יעמדו בכח שליפה 150 ק"ג. מקום שורת העוגנים יהיה במרכז כל אבן. 3. לתוך הקידוח יוחדר בורג, הקידוח והחדרת הבורג ייעשו במספר שלבים: קידוח ראשוני ייעשה במקדח וידיה קטן שקוטרו 5 מ"מ מקסימום. הקדח ייעשה באיטיות ללא ריטוט לעומק של כ- 10 מ"מ מעבר לעובי האבן לתוך התשתית. קדח זה ישמש מובל לקביעת מיקום הבורג. קידוח שניוני ייעשה במקדח בקוטר 8 מ"מ בעובי האבן המתאים לקוטר הבורג המתוכנן 7.3 מ"מ (, ויחדור 60 מ"מ לתוך קדח קיר הרקע בקוטר 10 מ"מ. כל פעולת הקידוח תבוצע על פי הוראות יצרן העוגנים. הקידוח באזור האבן יעשה ללא ריטוט. קידוח שלישי יאפשר החדרת ראש הבורג וייקדח לעומק של כ- 5 מ"מ מפני האבן בעזרת מקדח כוס יהלום או באמצעי אחר מתאים. קוטר המקדח יותאם לגודל ראש הבורג + 2 מ"מ. קדח זה ייסתם בחומר אטימה, לאחר החדרת הבורג והברגתו, ויאטם בפקק אבן, מסוג אבני החיפוי. לפני החדרת הבורג הקדח ינוקה. הקפדה מיוחדת תוקדש לניקוי אזור ראש הבורג שיש לבצע בו האיטום. בגמר הניקוי יוברגו הברגים לתוך הקדח. לאחר הברגת הבורג וסגירתו תאטם המגרעת מעל הבורג בפקק אבן מסוג וגוון אבני החיפוי שיאפשר חזות ראויה, ההדבקה בדבק סיליקוני שאינו מכתים האבן. כל מלאכות האטימה והסגירה ייעשו לפי התכנון. שימוש בחומרי האיטום ייעשה לפי הוראות יצרן חומר האיטום. חומר האיטום יסופק עם תעודת משלוח המפרטת את תכונות החומר, אופן השימוש בו וכן בדיקות של מעבדה מאושרת

145 14.07 מישקים מישקים רגילים בין אבנים סמוכות יהיו ברוחב שאינו קטן מ- 4 מ"מ בכל כיוון. המרחק בין מישקי התפשטות לא יעלה על 10 מטר. מילוי מישקים ואיטום יתאים לדרישות תקן ישראלי 2378 חלק. 1 למילוי מישקים רגילים תשמש כוחלה. LATILRETE JOINT FILLER לאיטום מישקי התפשטות ישמש מסטיק פוליאוריטני מסוג סיקה פרו, 2 מתוצרת סיקה יבואן גילאר אופני מדידה ותכולת מחירים מחירי עבודת האבן כוללים בנוסף לאמור בסעיף במפרט הכללי גם המצויין לעיל: את החומרים ואביזרי העזר הדרושים להרכבה כגון : עוגני פלב"ם, עיבוד וחיתוך פינות, חיתוך בגרונג. מערכת הטיח. הדבקים ומילוי המישקים. הכנת דוגמא לחיפוי לאישור המפקח בכל מידה וגודל שידרש בשטח עד 5 מ"ר

146 19 פרק - 19 מסגרות חרש וסכוך העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק ולהוראות הבאות. בהוצאתו האחרונה, פרט לתוספות לשנויים מערכת הצבע מערכת צבע : אפוקסי פוליאוריטן לפלדת פחמן כל אלמנטי הפלדה השחורים יצבעו במערכת צבע : אפוקסי פוליאוריטן, מערכת צבע 5. מערכת הצבע תתאים לסביבה 2( C4, C5 I : ISO קיים דרוש ISO : בינוני( 5 עד 15 שנים. 40/75 מערכת הצבע מיקרון. ברק מט מט מבריק גוון RAL הכנת שטח Sa 21/2 :(ISO חספוס שטח,Comparator G-Medium :(ISO Rz, Ry5 יצרן הצבע:,FREITAG "ערד הנדסה" בע"מ(. עובי זמן המתנה זמן מערכת צבע יבש בין שכבות ייבוש מינ. מקס. למגע מס' שם הצבע תאור מיקרון( יסוד אפוקסי Freitapox SR פוליאמין ויניל, 100 שעה שנה דקות SBV 60% 213 ביניים אפוקסי Freitapox SR פוליאמין ויניל, 100 שעה שנה דקות SBV 60% 213 עליון 3 פוליאוריטן אליפטי 50 צהוב בהיר אפור לפי RAL Vigor PU 239 PM אקרילי, SBV 58% סה"כ: עובי פילם יבש כולל נומינלי 250 מיקרון. 5 שעות 1 שנה 6 שעות הערות: קצוות, פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של,Stripe Coat שכבת יסוד נוספת בעובי 70 מיקרון, 20 מ"מ מינימום לכל צד. לביצועי מערכת אופטימליים, מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות של 48 שעות. כל שכבה, כולל שכבות פספוס,Stripe Coats תהיה בגוון שונה. גוון שכבה עליונה יקבע על ידי המזמין. צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד, עובי וכיסוי מלא. הנתונים עבור.20 0C - 65 % RH המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית 90 0C ביבש. 21

147 ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן. תיקוני צבע מקומיים לאחר ריתוך ונזק מכני( יש לבצע בהתאם למערכת המקורית. 8.1 יש לחספס את השוליים של אזורי התיקון וליצור שיפוע מתון בשוליים. יש להמנע ממדרגה של צבע בתיקון. 8.2 בכל מקום בו נדרש תיקון צבע ייושמו שכבות הצבע לפחות 5 ס"מ מעבר לקצה המשטח בו נדרש התיקון. 8.3 יש לבצע ניסוי צביעה מקומי לפני צביעה על צבע ישן.(Test patch 8.4 במריחה במברשת יש לתת יותר שכבות עד לקבלת העובי הנדרש בהשוואה לצביעה בהתזה(. 8.5 לפני תחילת תיקון, מומלץ לבדוק התאמת הגוון והברק במקום ניסתר. 8.6 מומלץ לשמור על זמן המתנה מירבי בין שכבות של 48 שעות. שכבה עליונה בגוון המערכת מקורית. 8.7 הנתונים עבור.25 0C - 65 % RH.7.8 מידות הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע קונסטרוקצית הפלדה. הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המבנה החדש, מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור, וכן מיקומם ומפלסיהם של היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה. הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן: הדיוק במידות בין חורי ברגים - עבור החיבורים למינהם 1.5 מ"מ. הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים 3.0 מ"מ. הדיוק במידות האורך של המרישים פטות( 2.0 מ"מ קונסטרוקצית הפלדה קונסטרוקצית הפלדה תהיה מורכבת מפרופילי פלדה צינורות ופחים מכופפים כמפורט בתוכניות הקונסטרוקטור. שינוי שיוצע בחתכי האלמנטים הקונסטרוקטיביים מחייב אישורו של המהנדס והחלטתו בנושא זה תהיה סופית. המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתוכניות והן למצבם של חלקי המבנה הקיימים

148 לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים נוספים, אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן. חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם מחלקים בבית המלאכה עקב בעיות הובלה, יתואמו מראש עם המתכנן ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה. הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הייצור. בקורת נוסף לבקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום העבודה. אשור להבאתם לאתר העבודה ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו

149 פרק - 40 פיתוח נופי.1 תאור ומקום העבודה: מפרט טכני מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח, השקיה, גינון ונוי למתחם סקייטפארק/בייקפארק בשכונת גני אביב בעיר לוד. העבודה כוללת ביצוע עבודות עפר, קירות פיתוח, מצעים, שבילים ורחבות מרוצפות, מדרגות, טריבונת ישיבה, ערוגות גינון, הצללה, התקנת ריהוט רחוב, עבודות גינון והשקיה. על המפרט הטכני: המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון "האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת להלן: "המפרט הכללי"(, מפרט מיוחד זה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, הדו"ח לבדיקות קרקע והנחיות הביסוס, הדו"ח להנחיות בטיחות אש והדו"ח להנחיות אקוסטיות, יחולו על העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות תבוצענה עפ"י המפרט, על פי ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הוראות המפקח. בוטל בוטל 5. חוקים ותקנות.6 מפרט מיוחד זה כפוף לכל הנחיות המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון "האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת להלן: "המפרט הכללי"(. בנוסף לאמור בסעיף בפרק : 00 "מוקדמות" של המפרט הכללי "חוקים ותקנות", להלן רשימת חלק מהחוקים והתקנות המחייבים את העוסקים בנושא:. 5.1 חוק הגנת הצומח, תשט"ז תקנות הגנת הצומח "הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז תקנות הגנת הצומח קיום הוראות בתווית אריזה(, תשל"ז תקנות בריאות העם איסור קיום מתקן דישון במערכת מים(, התשמ"ז תקנות בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות תקנות בריאות העם התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב חוק התכנון והבניה תיקון מס' 89- שמירה על עצים בוגרים תקנות הבטיחות לעבודה בגובה. תכניות: 6.1. התכניות המצורפות למכרז / חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד, ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד" לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות מאושרות "לביצוע", אשר בהן עשויים לחול שינויים התכניות תשאנה את חתימת המתכנן "לביצוע" כולל תאריך החתימה וחותמת משרדו על כל גיליון ובנוסף את החותמת "לביצוע" של מנהל/מפקח הפרויקט. לחילופין, יספק המתכנן הצהרה כתובה וחתומה "לביצוע" המפרטת את שם הפרויקט, שם התכנית, מס' הגיליון, מס' העדכון ותאריך העדכון. העתק הצהרה זו תצורף לכל סט תכניות "לביצוע"! 6.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תכניות "לביצוע" ללא הנ"ל לא יהיו תקפות. 24

150 בנוסף, מובהר בזאת כי ביצוע עבודות כלשהן ללא תכניות "לביצוע" ע"פ הנאמר לעיל, משחרר את המתכנן מאחריות מקצועית, כל נזק שייגרם לכל צד שהוא וליווי קטע הפרויקט ו/או כולו מהמשך ביצוע פיקוח עליון וכל זאת מבלי לפגוע בשכר טרחת המתכנן ע"פ המסוכם בחוזה/מכרז זה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת תקופת הביצוע או תוספות כלשהן עקב עדכונים אלה. על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות "לביצוע". מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה/ החסרה/ סתירה / אי התאמה בין התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות והמידע שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי - התאמות. נוהל ביצוע והצגת דוגמאות: 7.1. כללי: הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים לרבות דוגמאות צמחים להלן: "הדוגמאות"( הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח והאדריכל לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח והאדריכל הדוגמאות יוצגו באתר העבודה במשרד המפקח אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז במועד אחד שיקבע המפקח אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש, יקבע המפקח את גודל הדוגמא אם הקבלן יבקש לא לבצע דוגמא כלשהיא מכל סיבה שהיא והמפקח ייאשר זאת, יהפוך ביצוע כל הסעיף כדוגמא על כל המשתמע מכך לרבות דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום במידה והביצוע לא תואם את דרישות מכרז/חוזה זה כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח ולאדריכל לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן ולא ישולם בעדן דוגמאות לעבודות הפיתוח: לעבודות הריצוף ואבני שפה: תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמא לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 60 ס"מ בכל היקפו של המודול דוגמאות אבני שפה יכללו פינה ו/או עיגול אופייניים דוגמאות שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף דוגמאות של מדרגות - יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג. בגרם/ים לדוגמא יהיה מספר המדרגות הגבוה במכרז/חוזה זה דוגמאות לסעיפי שטחי מדרך וחיפוי שאינם מרוצפים כמו משטח גומי, משטח אספלט וכו' לקירות פיתוח: דוגמא מכל סוג של קיר גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי הקיר לדוגמא יהיה בגובה המירבי במכרז/חוזה זה הדוגמא תכלול גם את בניית ראש הקיר קופינג(, חיפוי דו-פנים, ביצוע תפר אחד מכל סוג ועיבודו, גימור פני הקיר לרבות עיבוד מכני, טיח, מערכת איטום וצביעה וכל העבודות הנלוות לגבי כל קיר שמיועד בו או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז יד, גדר או כל אלמנט אחר תכלול הדוגמא גם את הכנת העיגון פלטה, עיגון בקידוח, כל עיגון אחר( מעקות בטיחות, מאחזי-יד וגידור:

151 מכל סוג/דגם תבוצע בשלב א' דוגמא של קטע/מודול אחד לפני הגילוון אלא אם הרכיב מיובא כשהוא מגולוון(. לאחר אישור בכתב של הדוגמא יבוצע הגילוון טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמא מושלמת לפני העיגון מכל סוג/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמא. אם מתוכננות קפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר בשיפוע, יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך ובו קפיצות ו/או עיגון קטע בשיפוע. בעבודות עץ כל סוגי העץ יעברו תהליך אימפרגנציה. 26

152 ר שימה כמותית לדוגמאות לפרק 40 פיתוח האתר(: 2 מ"א 5 מ"ר 5 מ"ר 3 מ"א 3 מ"א 1 יח' 1 יח' 1 יח' מהלך אחד/ 2 מ"א 1 יח' 1 יח' 1 יח' קיר מכל סוג שהוא כולל חיפוי וקופינג - מסלעה אבן הקבלן יספק דוגמא לכל סוג אבן ולכל סוג עיבוד. ריצוף מכל סוג שהוא - אבן גן/שפה מכל סוג שהוא - מדרגות - ברזיה - אשפתון - ספסל - מעקה מכל סוג שהוא - עמוד מחסום - אבן תיחום גומה לעץ - מתקן לאופניים דוגמאות לעבודות גינון: דוגמאות חפירה של בורות נטיעה ושתילה 3 בורות מכל גודל נדרש דוגמאות תערובת מילוי לבורות הנטיעה/שתילה, על כל מרכיבי התערובת: 1 מ"ק דוגמאות תמיכת עצים- עץ 1 מכל גודל דוגמאות שטח שהוכן ע"פ הוראות הכשרת קרקע ולפני הצנעת החומרים ( תוספת כבול,קומפוסט ודשן יסוד( גודל שטח מינימלי 25 מ"ר דוגמאות צמחייה ( במידה ולא יבוצע סיור משתלות(: - 1 יחידה א. דקלים מהאדמה מכל מין. - 1 יחידה ב. דקלים ממיכל 100 ליטר מכל סוג. - 1 יחידה ג. עצים ממיכל 50 25, ו- 60 ליטר מכל סוג. - 1 יחידה ד. אקסמפלרים ממיכל 50 ליטר מכל סוג. - 1 יחידה ה. אקסמפלרים/ערערים ממיכל 25 ליטר מכל סוג יח' ו. צמחים/ערערים ממיכל 10 ליטר מכל זן. ז. שיחים, מטפסים, ורדים וצמחי כיסוי ממיכל 1 ליטר יח' מכל זן יח' ח. צמחי כיסוי ממיכל ליטר מכל סוג יח' ט. צמחי כיסוי ממיכל ליטר מכל סוג דוגמאות לעבודות ההשקיה: דוגמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או שרוולים מכל עומק ורוחב נדרש 10 מ"א לפחות דוגמאות הנחת צינור/שרוול מכל סוג בתעלות כולל מצע ריפוד( חול אם יש צורך(, הנחת הצינור וכיסוי בחול אם יש צורך( 10 מ"א לפחות דוגמת התקנת ממטיר גיחה - 1 יח' דוגמת התקנת פרט השקיה לעץ/דקל 1 יח'. 27

153 קירות ומסלעות קירות מבטון מזוין יצוק באתר כללי: במידה וקיימת סתירה כלשהי בתוכן המפרט/הפרטים אזי מפרט/פרטי קונסטרוקטור הם הקובעים. ביצוע תפרי התפשטות, ניקוז הקיר, איטום, טפסות, סוג הבטון והזיון, אשפרה, מילוי בגב הקיר ויסודות הקיר יבוצעו על פי תכניות קונסטרוקציה. לא יבצע הקבלן עבודות אלה ללא תכניות קונסטרוקציה מסומנות "לביצוע". התוויה וסימון הקירות: המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את הציר האורכי של הקיר ונקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות. ע"פ שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה שתאפשר איתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. הקבלן ישמור בקפדנות על נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, מוטל עליו לשקמן מיידית על חשבונו ואחריותו. קירות ישיבה מבטון מזוין יצוק באתר מחיפוי אבן מתועשת: אריחי החיפוי יהיו מאבן מתועשת מסדרת אופק של אקרשטיין, ברוחב 24 ס"מ, אורך 47 ס"מ בעובי 3.5 ס"מ. מק"ט 4711 בהתאם לפרט. או שוו"ע. הלוחות יעמדו בדרישות ת"י גוון האבן יהיה אפור בהתאם לבחירת אדריכל הנוף כולל גוונים על בסיס צמנט לבן. גימור האבן "עיבוד גלמי" מקשר: המקשר יהיה במישקים עוברים רצופים בכוון אחד, ונפסקים בכיוון שני. המישקים יהיו בעובי 10 מ"מ. שיטת ביצוע ציפוי הקיר : שיטת הביצוע תהיה בקיבוע רטוב שיטת ההרכבה הרטובה. השיטה מבוססת על עיגון מכני בין קיר הרקע לאבן החיפוי והצמדת האבן לקיר באמצעות מלט. קיבוע האבן יבוצע על פי מפרט קונסטרוקטור איטום הקיר : יעשה באופן מושלם לפני החיפוי וללא קשר לאריחים מעליו. איטום צד ותחתית קיר למניעת ספיחת מים קפילרית תיעשה על פי מפרט הקונסטרוקטור משקי הפרדה והתפשטות - יבוצעו על פי מפרט קונסטרוקטור. מילוי מישקים פוגות(: מילוי המישקים ייעשה תוך כדי ביצוע ההדבקה, בהתאם למפרט יצרן אקרשטיין המצ"ב.אין כל אפשרות למלאות את הפוגות לאחר הדבקת האריחים, כנהוג בשיש או בקרמיקה, מילוי פוגות לאחר ההדבקה גורם ללכלוך שלא ניתן לנקותו על שולי האבן.התערובת למילוי הפוגות תהיה בגוון האבן והרכבה על פי המפורט במפרט היצרן אקרשטיין המצ"ב. פתחי ניקוז : ביצוע פתחי הניקוז יבוצע על פי פרט. המרווח בין קצה הצינור ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט בגוון האבן. המרווח בין דופן הצינור לחיפוי הקיר לא יעלה על 5 מ"מ. צינור הניקוז לא יבלוט ממישור הקיר. קופינג נדבך הראש יהיה מאבן אחת לרוחב הקיר, סוג הקופינג ומידותיו קופינג קשתי דגם "זמר" במידות.7X38X40 מק"ט 4711 תוצרת אקרשטיין או שוו"ע בגוון אפור על פי בחירת אדריכל כולל גוונים על בסיס צמנט לבן. לפי תכנית ופרטים כולל שכבת סילר, כולל אבני פינה מלאות לפי פרטים ותוכניות. פני הקופינג יהיו מיושרים עם פני מישור חיפוי הקיר

154 חומר דוחה רטיבות סילר( בגמר עבודות החיפוי יבוצע ריסוס בחומר דוחה רטיבות פוליסילוקסן(. המשטח המרוסס יהיה נקי משאריות אבק ולכלוך ויבש. התזת הסילר תיעשה על פי מפרט אקרשטיין המצ"ב קירות בטון מחופים - תכולת העבודה : קירות תומכים מבטון מזויין יימדדו וישולמו במ"ק. הנפח יחושב נטו על פי התוכניות ובהתאם לקירות שבוצעו בפועל. מחיר היחידה יהיה אחיד לכל סוג וגודל של קיר ולכל צורת הקיר: ישר, עקום או מעוגל, בעל חתך אחיד או משתנה. מחיר היחידה כולל ביצוע הקיר, החפירה ליסוד הקיר, המילוי החוזר, שכבת המצע המהודק מתחת ליסוד הקיר, שכבת בטון הרזה מתחת ליסוד הקיר, חורי הניקוז וה"פילטרים" מאחורי חורי הניקוז, את ברזל הזיון, את תפרי ומשקי התפשטות, איטומים, קיטום הפינות וכל הדרוש לקבלת קירות מושלמים לשביעות רצון האדריכל והמפקח. כל אלו לא יימדדו ולא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר יחידת הקירות. תכולת העבודה לעבודות החיפוי מבוססים על תת פרק של המפרט הכללי. כל החומרים הדרושים לחיפוי הקיר עד לגמר מושלם כולל לוחות החיפוי, ואלמנטים לעיגון, הכשרת השטחים לשם חיפויים כגון ניקוי, יישור החלקה וכו', שכבה מיישרת באם נדרשת, חומרי ההדבקה, חומרי הכיחול וביצוע הכיחול וחומרי ציפוי ההגנה לאבן. עיבוד, חיתוך, השלמה והתאמה הדרושים מסביב לעמודים, לצינורות, פתחים, פינות וכו'. ניקוי בגמר כל עבודות החיפוי לרבות שימוש בשואב אבק תעשייתי. המדידה של כל חלקי הקיר הגלויים ועד למינוס 10 ס"מ מגובה פני הקרקע מתוכננים. צדי הקיר כלולים המחיר ולא ימדדו בנפרד משטחים אבני שפה ומדרגות: כללי: הכנת שתית/צורת דרך על פי פרק 51 שבמפרט הכללי ופרק 51 במפרט מיוחד זה. סוג המצעים, עובי המצעים וכן כל מילוי מתחת לפני הפיתוח - על פי הנחיית קונסטרוקטור ויועץ הקרקע. לאחר גמר ביצוע ריצוף כלשהו בין אם ריצוף במרצפות כלשהן או יציקת משטח כלשהו לא ייחצבו בו שום מעברים או חריצים. כל תשתית/שרוול האמורים להיות מונחים מתחת לריצוף יבוצעו טרם ביצוע הריצוף טריבונות ישיבה - ביצוע מדרגות ישיבה בגובה ורוחב על פי פרט ותכנית. יציקות בטון באתר כולל הכנות וגמרים יעשו על פי כל האמור בפרק 02 לעבודות בטון יצוק באתר של המפרט הכללי ועל פי פרט קונסטרוקטור. פני הבטון יהיו מוחלקים. בקצה כל שלח מדרגה יבוצע קופינג קשתי דגם "זמר" במידות.7X38X40 מק"ט 4711 תוצרת אקרשטיין או שוו"ע בגוון אפור על פי בחירת אדריכל כולל גוונים על בסיס צמנט לבן. השלמת שלח המדרגה יבוצע באבן משתלבת מהסדרה הליניארית של אקרשטיין או שוו"ע בהדבקה. ראה סעיף ריצוף להלן. רום המדרגה יחופה בחיפוי דגם אופק של אקרשטיין או שוו"ע, ראה סעיף חיפוי קירות לעיל. תכולת העבודה ראה קירות בטון מחופים לעיל וסעיף ריצופים להלן ריצוף במרצפות בטון כללי ביצוע ריצוף במרצפות בטון לרבות מצעים ותשתיות, יהיה כמפורט בפרק 51, בתת-פרק "מיסעות מאבני ריצוף מבטון" ובסעיף מרצפות בטון. אזורי הריצוף יעמדו בדרישות להתנגדות להחלקה כאמור בת"י טיב אבן הריצוף אבני ריצוף מבטון יהיו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 8. אבנים המיועדות לריצוף נגישות לאנשים בעלי מגבלות, יתאימו לת"י 1918 חלק 2. אבני הריצוף יהיו משתלבות מסוג על פי תכניות ופרטים. גוון על פי הנחיית אדריכל, ויתאימו לדרישות על פי תכניות ופרטים ולדוגמאות שאושרו על ידי המפקח. האבנים תהיינה בגמר חלק ואטום והצבע יהיה בגוון אחיד למעט אם יוגדר הגוון כ "קוקטייל" כלשהו. הגוון יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש.לא יתקבלו אבנים שבורות או פגומות באתר. 29

155 תכולת העבודה: תכולת המחירים יהיו על פי סעיף בפרק 51 עבודות סלילה, שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן. מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את אספקת אבני הריצוף והנחתן, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, חיתוכים והשלמות כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. שילובי דוגמאות וגוונים בכל צורה שהיא, על פי התכניות והפרטים, לרבות הנחה שאינה במקביל לשפות השטח המרוצף. מדידה במ"ר. ביצוע הנחת הריצוף יוחל בעבודות הריצוף רק לאחר ביצוע עבודות התשתית כגון: בסיסי בטון, עבודות חשמל ותקשורת, צנרת מים ביוב והניקוז, בורות לעצים וכדומה. ורק לאחר אישור המפקח, האדריכל והמתכננים לתכנית עדות של הקרקע והתשתיות התת קרקעיות ולאחר ביצוע בדיקות תשתיות כנדרש במפרט הטכני המתאים ולאחר אישור המפקח. א. ביצוע שכבת ההנחה יש להשתמש בחול טבעי או חול מחצבה או אגרגט דק גרוס נקי ויבש בעובי של 4 ס"מ. מפזרים את החול ומיישרים בסרגל יישור או במגמר עד לגבהים המתאימים. ב. אופן ההנחה של אבני הריצוף - ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות "אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. חיתוך והשלמות של אבנים יהיו בניסור. בחיתוך האבנים וההשלמות, יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. מכונות הניסור תהיינה מסוג המותקנות על משטח יציב ומאפשרות ניסור בזוית. אין להשתמש בחלקי אבני ריצוף שגודלם קטן מ- 5 ס"מ. מרווחים קטנים מ- 5 ס"מ ימולאו בבטון שמתכונתו: חלק 1 צמנט ל- 1.5 חלקים חול ל- 2 חלקים אגראגט שגודלו המכסימלי 9.5 מ"מ 1:1.5:2(. היציקה תהיה בגוון הריצוף הצמוד. היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב- 3 מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון. במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות, או חלקי מרצפות מנוסרות ולקבל משטח חלק ואחיד בסטיות המותרות כמפורט בהמשך. יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות. כאשר יש צורך בניסור אבנים משתלבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף. ג. הידוק ראשוני - ייעשה סמוך ככל שניתן להנחת אבני הריצוף. אין להשאיר שטחים מרוצפים לא מהודקים בסוף יום עבודה. ההידוק ייעשה במרטט שטח פעמיים לפחות, בצורת שתי וערב. ד. מישקים בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 2-3 מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. המישקים ימולאו מיד לאחר ההידוק הראשוני בחול נקי ויבש. לאחר פיזור החול, ימולאו המישקים באמצעות מטאטא, תוך הקפדה על מילוי מושלם. חוזרים על הפעולה לאחר ההידוק הסופי. טאטוא עודפי חול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים לאחר גמר העבודה. ה. הידוק סופי ייעשה במרטט שטח לאחר ניקוי המשטח. ו. דוגמת הנחת הריצוף - דוגמת הנחת הריצוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גוונים ומפגש בין אלמנטים כגון מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים, ריהוט ואלמנטים שונים יהיו כנדרש בתכניות והפרטים. 30

156 ז. שינוי כיוון בריצוף כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו אחיד, באמצעות חיתוכים וניסורים ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת. ח. מפגש בין חומרי ריצוף שונים - תישמר המשכיות ורציפות פני המשטחים כך שיהיו באותו מישור באזור המגע. הסטיות יהיו בהתאם לסעיף סטיות בביצוע להלן. ט. הנחה מסביב לתאי בקרה למיניהם מפלס מכסה התא או המתקן יהיה כמפלס פני הדרך הריצוף שסביבו. אבני הריצוף יתחמו את מכסה המתקן קרוב ככל האפשר. כשהמכסה מלבני ישיקו אבני הריצוף למקצועות המכסה. מכסה עגול ייתחם מסביב בצורה מלבנית והמרווח הנוצר יושלם בבטון כמפורט לגבי השלמה ליד אלמנטי תיחום. בסיום ההנחה תעמוד הדרך בדרישות לסטיות המותרות כמפורט בת"י י. סטיות בביצוע הסטייה המכסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על 10 מ"מ. הסטייה במישוריות לא תעלה על 7 מ"מ מדידה באמצעות סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום כמוגדר בסעיף שבמפרט הכללי(. הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על 2 מ"מ. יא. גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות הריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בגוונים שונים ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל. ריצוף משתלבת "דגם הליניארית": מק"ט 1319, תוצרת אקרשטיין או שוו"ע, בגוונים על פי תכניות ופרט כולל גוונים על בסיס מלט לבן או כל שילוב דוגמאות וצבעים על פי פרט אדריכל נוף. הנחת הריצוף תבוצע על פי סעיף ריצוף במרצפות בטון לעיל. ועל פי ההנחיות להלן: הסדרה הליניארית הנה אבן ללא פאזות בפיאות, על כן יש לרצף בזהירות רבה תוך תשומת לב לא לפגוע בקצוות האבן. יש להקפיד על השימוש בספייסרים לקבלת מרווח של 5 מ"מ בין האבנים. יש להקפיד הקפדה יתרה על שינוע חבילות האבנים באתר. העברת החומר והנחתו במקום המיועד לריצוף יעשו ע"י חבקים בלבד וללא רצועות. אין לזרוק או לגרור את הריצוף. יש לפתוח את סרטי חבילות הריצוף עם מספריים בלבד ללא דפיקות פטיש( ריצוף דגם טבעון: מק"ט 1317 או שוו"ע בגימור גלי, גוונים על פי פרט אדריכל. יבוצע כפס התראה ניגודי ללקויי ראייה סביב משטח ההחלקה אבני שפה, ואבני גן: העבודה מתבססת על סעיף שבמפרט הכללי, דגש יושם על הנחה בקווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים, ועל יצירת רדיוסים בקשתות ע"י חיתוכים או שימוש באבני פינה. לא תותר השלמת אלמנטים ע"י בטון מונח. במפגשים בין שני רכיבים יבוצע קיטום בניסור על פי פרט, לא יתקבלו השלמות בטיט בפינות, לא יתקבל מפגש, החושף את הפן הצדי של הרכיב.מיקום אבני שפה ואבני הגן יהיה על פי תכנית תכולת העבודה: תכולת המחירים יהיו על פי סעיף בפרק 40 פיתוח נופי, שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן. המחיר כולל את כל המתואר בסעיף אבני שפה ואבני גן לעיל ואת כל הנדרש בסעיף שבמפרט הכללי. לא תשולם תוספת עבור קשתות ועקומות מסוג כלשהו או הנחת אבני שפה מונמכות. המחיר כולל שימוש באבן פינה סטנדרטית. אבן גן במידות - 10/20/100 אספקה והתקנה של אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ בגוון אפור מק"ט 2260 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע ע"פ תכנית ופרט. דגשים לביצוע יהיו על פי סעיף לעיל אבן גן במידות - 10/20/50 אספקה והתקנה של אבן גן במידות 10/20/50 ס"מ בגוון כורכרי מק"ט 2285 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע ע"פ תכנית ופרט. דגשים לביצוע יהיו על פי סעיף לעיל

157 פתח לעץ בריצוף - אספקה והתקנה של אבן תיחום גומה לעץ, מרובעת 4 רבעים( בגוון אפור. מק"ט תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע ע"פ תכנית ופרט. תיחום גומה לעץ יבוצע על פי פרק שבמפרט הכללי. אבני תיחום לגומת העץ תהיינה בגובה פני שטח הריצוף. דגשים לביצוע יהיו על פי סעיף לעיל. עבודות מתכת: כללי - כל הסעיפים יענו לדרישות מכון התקנים, להנחיות המפרט הכללי, סעיף גדרות, מעקים,מסעדים ושערים, פרק 19 מסגרות חרש, פרק 11 עבודות צביעה ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים השונים ובהתאם לדוגמא מאושרת. כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם אחרי ביצוע הריתוכים ויגיעו עטופים מהמפעל ללא פגמים בגילוון יהיו מגלוונים וצבועים בתנור. מידות: כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד והמפקח. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל והמפקח.לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. החיתוך יהיה חיתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים. חומרי עזר: כל חומרי העזר כגון ברגים, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו', יהיו ממין משובח ביותר. בכל מקום שיש לעגן ברזל מוט או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות. כל החיבורים באתר העבודה יהיו על ידי ברגים כאשר החורים יתוכננו מראש. לא יורשה השימוש ברתכת או במבער באתר חורים לעיגון גדרות: בשעת הבניה והיציקה על הקבלן להכין חורים בקוטר 3" בראש הקיר ובמרכזועל ידי מיקום שרוול במרווחים המתאימים לעמודי הגדרות המתוכננים. יש לתאם מול יצרן הגדרות, עומק החורים לפחות 35 ס"מ. תכולת העבודה: תכולת המחירים יהיו על פי סעיף בפרק 40 פיתוח נופי, שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן. המחיר כולל אספקת הגדר/מעקה על פי תכניות ופרטים, גילוון חם וצביעה בתנור, סימון תוואי הגדר, עבודות עפר לאורך תוואי הגדר, ביסוס הגדר ואת כל הנדרש בתיאור הסעיף ובתת-פרק שבמפרט הכללי. מסעד יד מסעד יד מנירוסטה על פי פרט, מיקום על פי תכנית. יקובע לקופינג קירות הישיבה על ידי ברגי ג'מבו. מסעד היד יתאים לתקני הנגישות הרלוונטיים ולדרישות יועץ הנגישות של הפרויקט. הסעיף כולל ייצור, אספקה הובלה והתקנה עד לקבלת מוצר מוגמר ומושלם מתקנים שונים, ריהוט גן ורחוב: כללי תת פרק זה מבוסס על תת-פרק שבמפרט כללי. מתקנים שונים יבוצעו על פי תכניות פרטים ופרטי יצרן. במידה ומוגדר מק"ט בתיאור הפרט יש לספקו. מוצר שוו"ע יתקבל באישור המתכנן ומפקח בלבד. אלמנטים וחלקים מעץ יבוצעו כאמור בפרק 20 שבמפרט הכללי. העץ שבשימוש הפריטים השונים יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה. 32

158 אלמנטים וחלקים מבטון צבעוני יבוצעו כאמור בפרק 02. חלקי מתכת, לרבות אבזרי החיבור יהיו מגולוונים וצבועם בתנור, הצביעה תבוצע כאמור בפרק 11- עבודות צביעה. צבע המתכת יהיה בגווןRAL לפי בחירת האדריכל. הגילוון יהיה בטבילה באבץ חם כנדרש בפרק 19 מסגרות חרש. אין לפגוע בגילוון במהלך התקנת המתקן. הצבה עיגון וסיומת ריצוף סביב בסיסים של ריהוט רחוב ועמודים יבוצע כאמור בתת פרק שבמפרט הכללי. הקבלן יתקין מתקני ריהוט שונים בשילוב עבודות הפיתוח ובתוך הריצוף תוך ביצוע הכנות מתאימות מראש כולל פירוק מזערי של ריצוף ותיקון סביב הרגלים והעיגונים לאחר הרכבת הריהוט והמתקנים או ע"י ביצוע קידוח באספלט והשלמתו לאחר ההרכבה. פרטי החיבור והעיגון של פרטים חייבים באישור מראש של המפקח ובהתאם להוראות היצרן בפרטים קטלוגים(; כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור בפרטים קטלוגיים, יעשה אך ורק באישור כתוב של היצרן. כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור של פרטים ייעשה אך ורק באישור של המפקח. כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים - יש למרוח ע"י ריסוס ושכבת זפת קר מעל שכבת הגילוון והצביעה, עד 5 ס"מ מעל גובה פני הקרקע המתוכננים. מתקנים עשויים חומרים פלסטיים יהין בגוון ובגימור כנדרש בתכניות ופרטים. מידה ונדרש לתכנן ביסוס ועיגון מתקנים וריהוט רחוב, התכנון יבוצע על ידי מ ב תכנן הקבלן המורשה כחוק לתכנון ביסוס ועיגון אלמנטים אלו. במידה ונדרש תכנון וביצוע של פרגולה, היא תתוכנן על יד מתכנן הקבלן המורשה כחוק, לתכנון פרגולות. תכולת העבודה: העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, לכתב הכמויות, לפרט, מפרט יצרן\ לתכניות והוראות האד' והמפקח באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל לרבות ייצור המוצר, הובלתו לאתר, הרכבתו וחיבורו בברגים, הגילוון, הצביעה, היסודות מבטון מזוין, העיגונים וכל הדרוש על מנת לקבל מוצר מושלם ספסל אספקה והתקנה של ספסל עץ תוצרת "שחם אריכא" או שוו"ע. רגלי הספסל יצוקות מתכת מגולוונת בגלוון חם, צבועה בגוון על פי בחירת אדריכל. לוחות העץ יהיו מאיפאה. הספסל ומידותיו מותאמים לתקן נגישות מס עיגון ספסל לקרקע בצורה סמויה ע"י עוקצים מבוטנים על פי פרט ומפרט יצרן. דגם הספסל בהתאם להנחיית אדריכל נוף ייתכן שינוי בדגם הספסל לעומת הדגם המופיע בחוברת הפרטים וכתב הכמויות אשפתון אספקה והתקנה של אשפתון "לוטוס" 75 מק"ט 3525, תוצרת "שחם אריכא" או שוו"ע. בגובה 75 ס"מ. אשפון מבטון ב' 30 עם מיכל מגולוון 45 ליטר קשור בשרשרת עם מכסה מנירוסטה. יש לבצע עיגון וביטון לקרקע באמצעות 3 עוגנים על פי פרט ומפרט יצרן. עמוד מחסום - אספקה והתקנה של עמוד מחסום לרכב "מחסומית קבועה " נגיש תוצרת "אור תע"ש" או שוו"ע. בקוטר 170 מ"מ, גובה 60 ס"מ. ממתכת מגולוונת צבועה בגוון על פי בחירת אדריכל. יש להדביק מדבקה בולטת בצבע ניגודי על גבי העמוד על פי פרט ובהתאם להנחיית יועץ הנגישות של הפרויקט. יש לשים לב שחלק מהעמודים יהיו נשלפים על פי פרט. מיקום על פי תכנית. סביב המחסום יותקן חבק ייעודי בריצוף על פי פרט. יש לבצע עיגון וביטון לקרקע על פי פרט ומפרט יצרן. מתקן אופניים - אספקה והתקנה של מתקן אופניים מדגם "קשת" מנירוסטה תוצרת "אי אמ שגב" או שו"ע, יסוד ועיגון על פי הנחיות יצרן יצרן. ברזיה - אספקה והתקנה כולל חיבור למים של ברזייה דגם "אלמוג" מק"ט 2777 תוצרת "שחם אריכא" או שוו"ע. אורך 34 ס"מ, רוחב 105 ס"מ, גובה 107 ס"מ. הברזיה מותאמת לנכים. עם כיורי אלומיניום ופיה

159 למילוי בקבוקים. כולל קערה לשתיית כלבים מנוקזת ליחידה מובנית ברגל הברזיה בחלק התחתון. תקנה: בסיס הברזיה מבוטן בקרקע, יש להתקין על פי מפרט והנחיות יצרן. ברזית מים קרים - אספקה והתקנה כולל חיבור למים של ברזיית "חרמון" מקט 2079 תוצרת שחם אריכא או שוו"ע. הברזייה מיציקת בטון, בסיס הברזייה כולל ברכת ניקוז. הברזייה כוללת לחצן לשתיה ולחצן למילוי בקבוקים. ברזיית חרמון הינה ברזיית קרור וייעודית לחיבור 12 וולט. יש להתקין על פי מפרט והנחיות יצרן. שלט הוראות בטיחות - שלט מואר ומעוצב מדגם "שלט מפה CITY "SPEED FRAMLESS תוצרת "אי אם שגב" או שוו"ע. אספקת והתקנת השלט כוללת עיצוב שלט על ידי הקבלן באמצעות איש מקצוע גרפיקאי(,הדפסת השלט והתקנתו בתוך השלט המואר על לקבלת מוצר מוגמר. עיצוב השלט יאושר על ידי עירית לוד ואדריכל הנוף. תוכן השלט יועבר על ידי עירית לוד ויועץ הבטיחות של הפרויקט. שלט עמדה נגישה אספקה והתקנה שלט PVC בעובי 1 מ"מ תוצרת "יולס שלטים " או שוו"ע מק"ט עלל פי פרט. כולל עיצוב גרפי, כולל קיבוע לקיר. גודל השלט 20/20 ס"מ עמוד וגוף תאורה יבוצע על פי פרט מתכנן התאורה, גוון על פי הנחיית אדריכל נוף. יש לבצע סימון מדבקה בצבע ניגודי על פי פרט ובהתאם לתקן והנחיית יועץ הנגישות של הפרויקט קומפרסור לניפוח גלגלי אופניים הובלה, אספקה והתקנה של קומפרסור חשמלי לניפוח צמיגי אופניים. הקומפרסור יהיה מסוגל לייצר אוויר בלחץ המתאים לניפוח סוגים שוים של צמיגי אופניים, לקומפרסור תהיה יכולת לנפח כמות בלתי מוגבלת של גלגלי אופניים ביום. הקומפרסור יתוכנן בתוך ארון מתכת סגור, ראה תמונה בחוברת פרטים( אנטי וונדלי, המתכת תהיה מגולוונת וצבועה בגוון RAL על פי בחירת אדריכל. כולל דלת בקרה נעולה במנעול, הקומפרסור יכלול : מפסק, שעון מד לחץ, צינור ניפוח באורך 2 מ' כולל סטנד לתליית הצינור, 2 שקעי USB כפולים סה"כ כ- 4 שקעי הטענה. הקומפרסור יהיה מקובע לקרקע כולל פרט ואישור קונסטרוקטור ויותקן במרחק של עד 1 מ' ממקור חשמל.עיצוב הקומפרסור יאושר על ידי אדריכל הנוף קירוי במפרשי בד התקנת רשתות הצללה בצורת מפרשים ע"ג קונסטרוקציה מגולוונת ו/או עיגון לקירות לרבות אביזרי אחיזה כגון: מותחנים, שאקלים מברזל מגולוון. כדוגמת coverit או שוו"ע. כללי: כל האמור בסעיף זה יעשה על פי הנחיות המפרט הכללי ובהתאם לכל תקני הבטיחות, כיבוי אש, תקנים רלוונטיים נוספים והנחיות היצרן. תכנון מפורט להצללה יבוצע על ידי היצרן בהתאם לתכנית אדריכלית כללית והנחיות האדריכל. תכנית ההצללה, גוונים, סוג היריעה, חיבורים וגמרים יאושרו ע"י המתכנן בטרם יישומם. אישורי קונסטרוקציה, בטיחות, כיבוי אש ועמידה בתקנים יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח בטרם ההתקנה. מפרשי הצללה במכפלת האריג יושחל כבל פלדה ליצירת מתיחה מקסימלית. המפרשים יתוכננו בהבדלי גובה וזווית על מנת ליצור הצללה דקורטיבית וכן מותאמת לתנאי כיווני רוחות השמיים להשגת הצללה מיטבית. בין המפרשים יבוצעו חורי אמצע ופתחי אוורור לשחרור לחצי רוח. יצרן ההצללה יספק אישור קונסטרוקטור לתכניות ההצללה. מצ"ב מפרט יצרן לאריג המפרשים.חלקי מתכת - לרבות אבזרי החיבור יהיו מגולוונים וצבועים בתנור, הצביעה תבוצע כאמור בפרק 11- עבודות 34

160 צביעה. צבע המתכת יהיה בגווןRAL לפי בחירת האדריכל. הגילוון יהיה בטבילה באבץ חם כנדרש בפרק 19 מסגרות חרש. אין לפגוע בגילוון במהלך ההתקנה. סימון העמודים בפס ניגודי יש לסמן את העמודים בפס ניגודי על פי פרט אדריכל ובהתאם לתקני הנגישות הרלוונטיים והנחיית יועץ הנגישות של הפרויקט. 35

161 פרק 41 גינון והשקיה הערה לפרק גינון והשקיה: ביצוע כל עבודות ופרטי הגינון וההשקיה המפורטים להלן ובמפרט ההשקיה, יהיה בהתאם להנחיות ובאישור אגף שפע בעירית לוד, ייתכנו שינויים בהנחיות העיריה לעומת המופיע במפרטים עבודות השקיה ראה מפרט מיוחד משרד דני שפניר מצ"ב עבודות גינון: סעיף זה מהווה השלמה לפרק 41 של המפרט הכללי והוא חלק בלתי נפרד ממנו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח א. בד קרקע מקומית: הקבלן יבצע על חשבונו, בדיקת קרקע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת קרקע ו/או הבאה ופיזור אדמת גן וזה על ידי חפירת/חציבת בורות לעומק עד 1.20 מ', אשר יאפשרו לסוקר קרקע מקצועי לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה. בודק קרקע מקצועי בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח( יקבע את סוג הקרקע/סלע המקומי, קיומן של שכבות אטומות, אבניות והערכה כללית לגבי מגבלות - אם צפויות - לגידול צמחי נוי לרבות עצים ודקלים. הבורות ימולאו במים לגובה 60 ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של קרקע/סלע אטום. דגימות הקרקע לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מהבורות אותם ממלאים במים. זמן חלחול, מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י הסוקר/המפקח. הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדה חקלאית מורשית, הבדיקות ייעשו במעבדה חקלאית מורשית. בכל נקודה שתקבע יילקחו ארבע דגימות בנפרד, לעומק 30-0 ס"מ, ס"מ, ס"מ ו ס"מ. יש לבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל 0.5 דונם שטחי גינון אך לא פחות מ- 3 נקודות. 2/3 מנקודות הבדיקה יהיו בשטחי מילוי והיתר בשטחי חפירה/חציבה.הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטח. הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטחי מילוי ו/או שטחי חפירה/חציבה. הפרמטרים הדרושים לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת גן" במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי. תעודות מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות הינו קריא וברור. בתוצאות הבדיקות יצוינו הערכים של הפרמטרים השונים ביחידות המצוינות במפרט המיוחד. אין לבצע כל תוספת אדמת גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור המפקח בכתב( - לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל. ביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל בור בשכבות בכל מקום לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונות של עבודות הגינון. במידה ותתגלה שכבת קרקע נזז וכו'( הפסולה לשימוש גנני, תבוצע החלפת קרקע מקומית לעומק 1.0 מ' לפחות וזה ע"פ שיקול דעתו של המפקח באתר. אדמת גן: כללי: הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל גם אם לא צוין במפורש( אספקה, הובלה ופיזור במקומות ובגבהים הנדרשים לפי תכנית הפיתוח והנחיות המפקח. אדמת גן מובאת תהיה מעומק של לא יותר מ- 50 ס"מ למניעת קבלת אדמה מובאת בעלת תכולת חרסית גבוהה. יועברו לאישור המפקח והאדריכל תוצאות בדיקת מעבדה לטיב אדמת גן ומרכיביה, טרם פיזורה באתר.

162 ב. אדמת גן תפוזר לאחר אישור בכתב של המפקח ולאחר אישור תכנית עדות של גובה השתית/האדמה הטבעית בשטח. אין לפזר בשום אופן אדמת גן על פסולת מכל סוג שהוא. פיזור אדמת גן בעלת פרמטרים קרקעיים כימיים ו/או פיסיים( או סוג השונים בצורה מובהקת מקרקע/סלע הקיימים באתר בסיום עבודות העפר או בצורתה הטבעית באתר(, מחייב ביצוע עבודות שונות כמו חפירה, חציבה של בורות לעצים, הצנעת צנרת השקיה וכו'( לפני פיזור אדמת גן מובאת וכל זאת בכדי למנוע ערבוב קרקע/סלע יסוד באדמת הגן. פיזור אדמת הגן יבוצע באמצעות כלים ידניים או מכניים בהתאם לתנאי המקום והוראות מפקח. אין לבצע פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של 5 ימים מירידת גשם או כאשר הקרקע רטובה מהשקיה. ג. ד. ה. א. ב. ג. עובי שכבת אדמת הגן תהיה לפחות 40 ס"מ, או כפי שמצוין במסמכי המכרז/החוזה. בשום נקודה לא יפחת עובי שכבת אדמת הגן ביותר מ- 5% מהעובי הנדרש. אדמת הגן תהיה נקיה מכל סוג של פסולת, לא תכיל שאריות או חלקי עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהוא פקעות/שורשים/קני שורש וכו'(, תהיה נקייה מגורמי מחלות ומזיקים, תראה אחידה למראה ובמישוש צבע, טקסטורה( ותהיה מפוררת היטב. אישור לתקינות אדמת גן מובאת, יינתן לפני הפיזור בכתב בידי המפקח. בדיקת קרקע אדמת גן: אספקה ופיזור אדמת גן באתר תבוצע רק לאחר אישור המפקח. האישור יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן. דגימות יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות שהובאו לאתר. על הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקומו המדויק של המדגם. יילקחו 3 דגימות לכל כמות מתוכננת של 250 מ"ק אדמת גן: 2 דגימות במקור הקרקע ואחת מערמות אתר, אך בשום מקרה לא פחות מ- 3 דגימות. הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות ע"י נציג המעבדה. פיצול הדגימות במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש. בדיקות קרקע יבוצעו במעבדה חקלאית מורשית על חשבון הקבלן לרבות בדיקות קרקע חוזרות למקור קרקע שונה ו/או לאימות ממצאי. ד. ה. ו. תעודות המקור של בדיקות הקרקע יימסרו למתכנן ולמפקח לעיון. כל הכיתוב בתעודות חייב להיות ברור וקריא. פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות אדמת גן באתר, במידה ותהיה, לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. הקבלן חייב לפנות על חשבונו כל ערמה/ערמות אדמת גן שנפסלה. פרמטרים לבדיקות קרקע - אדמת גן: המעבדה תבצע בדיקות קרקע לפרמטרים המצוינים להלן. תוצאות הבדיקות יצוינו בתעודת המקור. להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים. 37

163 הפרמטר הדרישה כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני המיוחד. 1 הגדרה של סוג הקרקע א. שיעור החרסית לא תעלה על 35%. ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על.50% חלוקת שיעור( המקטעים ב-%הרכב מכני - חול, סילט, חרסית א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל ב. שיעור האבנים לא יעלה על 10%. 5 ס"מ. שיעור האבניות % האבנים לפי נפח( מחלקיקים מגודל 4 מ"מ עובר נפה 4 ומעלה.2.3 מקסימום = PH PH חומציות הקרקע( גיר כללי וגיר פעיל בדיקת גיר פעיל תבוצע רק אם שיעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 10%( א. גיר כללי - 15%. ב. גיר פעיל - 8%..5 מוליכות חשמלית מירבית 1.5 מילימוס/ס"מ. 6 מוליכות חשמלית E.C( במילימוס/ס"מ תכולת חנקן - NO3 במ"ג/ק"ג במיצוי בתמיסה מקסימום 30 מ"ג/ק"ג. רוויה(.7 מקסימום 15 מ"ג/ק"ג.. 8 תכולת זרחן P במ"ג/ק"ג( מקסימום 10 מיליאק'/ליטר תכולת אשלגן K מיצוי בסידן כלורי במיליאק'/ליטר(.9 מקסימום 0.3 ג"ר/ק"ג. 10 תכולת כלורידים ג"ר/ק"ג( מקסימום = 7.9 SAR. 11 בדיקת נתרן חליף ביחידות SAR תכולת סידן+מגנזיום Mg+Ca( במיליאק'/ליטר( תכולת בורון ( במ"ג/ליטר בתמיסת קרקע ברטיבות של קיבול שדה (. מקסימום 5 מיליאק'/ליטר מקסימום 1 מ"ג/ליטר שאריות חומרים מונעי הצצה ו/או מעקרי קרקע אפס * הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים פרמטר מס' 2( הן לפי U.S.D.A. - לא יתקבלו תוצאות שאינן ע"פ הנוהל והפרמטרים של.U.S.D.A א. ב. תכולת העבודה של אדמת גן: אדמת הגן תשולם לפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומים הסופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי שכבת אדמת-הגן. לקביעת עובי שכבת אדמת-הגן ימדוד המודד את גובה השכבה במספר מקומות לפי בחירת המפקח וייחשב לפי העומק הממוצע. והיה הממוצע גבוה מהגובה שנדרש תשולם התמורה לפי הגובה שנדרש על פי המפרט. 38

164 ג. ד א. ב. ג. א. ב. ג. ד. א. ב. א. התשלום עבור אדמת גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות ע"פ מסמכי מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות- אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור תקינות אדמת הגן. למען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה לבצע על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות לצורך אישור התאמת אדמת גן לדרישות המפורטות במפרט הטכני המיוחד, עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנפרד לבדיקות אלה וכל עלויות הבדיקות כלולות במחירי היחידה של אדמת הגן. הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה: כללי: לפני ביצוע עבודות הסימון, השתילה והנטיעה תבוצע הכשרת הקרקע על ידי ניקוי והסרת צמחיה, חישוף, הדברת עשבייה, עבודות מקלטרת, יישור גנני, זיבול ודישון, עיבוד הקרקע לקראת שתילה/נטיעה לעומק 40 ס"מ ויישור סופי לאחר מכן. לפני ביצוע השתילה והנטיעה יבוצע שיפור הקרקע ע"י זיבול ודישון מבוקר שחרור בבורות הנטיעה/שתילה בלבד. זיבול שטח ודישון יסוד יינתנו בשטחי מדשאות בלבד. ניקוי צמחייה וחישוף יישור גנני ויישור סופי: - על פי פרק 51 להלן. יישור גנני ויישור סופי כמפורט במפרט הבינמשרדי יבוצעו בכל שטחי השתילה והנטיעה לרומים הנדרשים בתוכניות וע"פ המפרט. הדיוק הנדרש ביישור הסופי הינו 2 ס"מ. תקינות היישור הסופי תבדק בסרגל אלומיניום בחתך 50 X 100 מ"מ ועובי דופן 4 מ"מ. בשטחים מישוריים בשיפועים 0( - 5% יהיה אורך הסרגל 4.00 מ'. בשטחים משופעים יהיה אורך הסרגל 3.00'. גובה השקע/הבליטה המירבי המותר בשטחי גינון שיחים וצמחי כיסוי( הינו 4 ס"מ.גובה שקע/הבליטה המירבי המותר בשטחי מדשאות הינו 1 ס"מ. במהלך העבודות יש לסקל ולסלק את כל האבנים בגודל 5 ס"מ ומעלה. עיבוד קרקע: עיבוד ותיחוח יבוצעו לעומק של 40 ס"מ. לפני פיזור אדמת הגן יבצע הקבלן עיבוד במקלטרת על כל שטחי הגינון. העיבוד במקלטרת יבוצע לעומק 30 ס"מ בשני מעברים בכיוונים מנוגדים. בשטחים קטנים יבוצע העיבוד הנ"ל בקילשון. מדידת העומק לעיבוד במקלטרת אינה כוללת את שכבת אדמת הגן. תוספת כבול, זיבול ודישון - זיבול ודישון מבוקר שחרור יינתנו בבורות הנטיעה/שתילה בלבד ע"פ המפורט להלן. זיבול שטח ודישון יסוד יינתנו בשטחי מדשאות בלבד ע"פ המפורט בסעיף מדשאות להלן. הדברת עשבייה: הדברת עשבייה תעשה במידת הצורך אך ורק לפי אישור המפקח ובהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפורט במפרט טכני מיוחד זה. על הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב לקוטלי העשבים ולקוטלי מגע, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר. בכל מקום בו ביצע הקבלן יישום קוטל-עשבים מונע-הצצה מסוג כלשהוא יצוין הדבר בסימון השטחים המטופלים בתכניות העדות ( AS.MADE 39

165 ב. ג. ד. הדברת עשביה תבוצע לפני השתילה ולאורך כל תקופת ביצוע הגן עד למסירה סופית. הקבלן אחראי למניעת הצצה וצמיחת עשבי בר מעת קבלת צו התחלת העבודה ולהחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי-בר עד למועד אישור המסירה הסופית.לא ישולם על ריסוסים נוספים במידת הצורך( מעבר לנאמר בסעיף הדברת עשבייה בכתב הכמויות והקבלן יכלול אותם במחירי היחידה. כלומר, ישולם רק פעם אחת על סעיף הריסוס ועל הקבלן לקחת בחשבון אפשרות לביצוע ריסוסים נוספים ועליו לשקלל זאת בהצעתו. הדברת עשביה תיעשה ע"פ הנאמר במפרט הכללי הבינמישרדי סעיף ותכלול קוטל מגע ומונע הצצה בשילוב או בנפרד(. שלב - 1 לפני מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת או לחילופין כאשר השתילה מתבצעת ע"ג קרקע מקומית(: לצורך הדברת העשבייה, ישקה הקבלן את השטחים המיועדים לשתילה בהמטרה ניידת שלו ועל חשבונו בכמות מים של 15 קו"ב/ דונם לפחות כל 3 ימים במשך 3 שבועות וימתין עד לנביטה וצימוח רענן ומפותח של העשבייה לפחות שבועיים. לאחר מכן תרוסס העשבייה בחומרים מתאימים המאושרים לגן הנוי ובמינון מתאים שיקבע ע"י הוראות היצרן ע"פ סוגי העשבייה ועונות השנה. ה. לאחר כ 4-6 שבועות ע"פ ההמלצות לגבי סוגי העשבייה, חומר ההדברה ואישור כתוב של המפקח ניתן להמשיך בשלבי העבודה ( סילוק העשבייה המודברת וכו'( בכל מקרה יש לוודא קטילה מוחלטת של העשבייה. במידה ונותרה עשביה יש לחזור על הפעולה ככל שנדרש. שלב - 2 לאחר מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת: לאחר מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת יש לבצע ריסוס נוסף ע"פ הנאמר בשלב 1. כלומר: ריסוס להדברת עשביה יבוצע לפחות פעמיים, לפני ואחרי מילוי אדמת גן מובאת. בכל מקרה הקבלן אחראי להדברה מלאה של כל העשבייה החד והרב-שנתית באתר. הוראות כלליות: יום לפני הריסוס יושקה השטחאין לרסס עשבייה צמאה (. אין לרסס בזמן רוחות. אין לרסס כאשר עלוות העשביה רטובה. יש להשתמש במשטח ( ע"פ הוראות היצרן(. במידה ונגרמו נזקים לסביבה מריסוסים אלה, יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ע"פ הוראות המפקח. תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות. העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בהוראות היצרן, בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחיית התרבות ובעלי החיים באזור. עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. תכולת העבודה: ו. א. ב. ג. הכשרת קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע, עיבוד במקלטרת ופעולת הזיבול והדישון הדברת עשביה תוספת כבול,זיבול ודישון כלולים במחירי סעיפים שתילה נטיעה א. קומפוסט: הקומפוסט הרגיל לא מועשר ביסודות( יסופק, יפוזר ויוצנע בשטחי מדשאות בלבד. הקומפוסט יפוזר ויוצנע לעומק 20 ס"מ בכמות של 30 ליטר למ"ר. בנוסף תסופק תוספת קומפוסט לבורות הנטיעה כנאמר להלן. 40

166 ב. ג. ד. ה. הקומפוסט יעמוד בדרישות המפורטות להלן: עומד בדרישות התקן הישראלי- 801, מרץ 2000 נושא תווית מפורטת של היצרן, או של מעבדה המעידים על מקורו ותכונותיו. הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים. אחוז חומר אורגני הנמדד במיצוי ושריפה בטמפ' שאינה עולה על 500 C תהיה בין 55%.30- מליחות E.C.( במיצוי רוויה קטנה מ- 20 מילימוס/ס"מ. יחס N/C חנקן - פחמן( כללי ללא העשרה יהיה בין אחוז הרטיבות ביבוש של 70 צלסיוס למשך 48 שעות יהיה % N חנקן( זמין יהיה.1-1.5% 205 P זרחן( זמין.0.7-1% K אשלגן 1% הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות מעבדה לקומפוסט ע"פ הפרמטרים הנ"ל במעבדה המוסמכת לכך. דרושה דגימה אחת לכל כמות מתוכננת של 15 מ"ק קומפוסט, אך בשום מקרה לא פחות מ- 3 דגימות. לא תותר עבודת שתילה כלשהיא לפני קבלת תוצאות בדיקות הקומפוסט המעידות על כך שהקומפוסט עומד בדרישות התקן. לא יותר השימוש בקומפוסט שאינו עומד בדרישות התקן. שיפור קרקע, זיבול ודישון על פי המפרט הכללי סעיף תוספת קומפוסט לבור הנטיעה/שתילה ( למעט שתילת ערערים(: תוספת קומפוסט לבור הנטיעה/שתילה בכמות של: ליטר ראה מפרט דקל מהאדמה /ממיכל 100 ליטר מיוחד לדקלים ליטר - 50 עצים ממיכל 60 ליטר ליטר - 50 אקסמפלרים/עצים ממיכל 50 ליטר ליטר - 20 אקסמפלר ממיכל 25 ליטר ליטר - 10 צמח ממיכל 10 ליטר ליטר - 5 צמח ממיכל 3 ליטר ליטר - 3 צמח ממיכל 1 ליטר ליטר - ½ צמח ממיכל ליטר ליטר - ¼ צמח ממיכל ליטר עבודות שתילה ונטיעה: כללי: עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול בנטיעות. כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על העבודה. ברורים שונים בנושאי עבודות השתילה וההשקיה יש לקיים עם המפקח והמתכנן ולקבל את אישורו של האחרון בכתב לכל שינוי. כל שינוי בתוכניות הנטיעה דורש תאום עם המפקח ואישור מאדריכל הנוף בכתב צמחים. כל עבודות השתילה יבוצעו לאחר גמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה. הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים לכל קבוצת 41

167 הקבלן שיבצע עבודות הגינון וההשקיה יעמוד בדרישות הבאות: אישור תקף גנן סוג 2 חדש( בסיווג משרד התמ"ת העבודה(. בעל ניסיון מוכח לביצוע עבודות גינון והשקיה באופי ובהיקף הדומים למכרז זה והמלצות לאישור טיב עבודתו משלוש השנים האחרונות. הקבלן יעסיק מנהל עבודה ועובדים מקצועיים בעלי ניסיון העבודות לביצוע הנדרשות במכרז זה. אישור תקף לרישום באיגוד קבלני הגינון של הארגון לגננות ולנוף בישראל בסיווג הדומה להיקף מכרז זה מומלץ. א. ב. ג. ד. א. ב. ג. ד. ה. נטיעת עצים בגדלים מס' 7,8 תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 41034, , במפרט הכללי. נטיעת עצים בגדלים מס' 7-11 מאדמה תבוצע בהתאם למפרט עבור הספקת עצים מבוגרים מאדמה ראה סעיף ( נטיעת שחים, תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים , בנוסף לאמור במפרט הכללי. סדר הנטיעה המומלץ: העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מהגדול לקטן. הזמנת הצמחים: הקבלן יזמין את כל סוגי הצמחים עפ"י רשימת הצמחיה המופיעה בתכנית מיד לאחר ההתקשרות אתו, על מנת להבטיח את אספקת הצמחיה בזמן. יש לקבל מראש אישור המפקח והמתכנן למקור השתילים והשתילים עצמם. רשימת המשתלות המגדלות יימסרו למפקח ולמתכנן לאישור, לפני חתימת הסכמי גידול החומר. לאחר אישור מקור השתילים ייערך סיור משתלות בו ישתתפו הקבלן, המפקח והמתכנן. סיור זה יקבע את מאפייני הצמחייה לפרויקט. האישור לצמחיה יהיה בכתב בלבד. פרוטוקול סיור המשתלות יופץ למזמין. ההזמנה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים בתאום מנהל הפרויקט. טיב השתילים והתאמתם לדרישות המפרט: ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה זה. כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מסוג "מעולה" גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש. השתילים יהיו נקיים ממחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא ויעמדו בדרישות הסטנדרטים לצמחי נוי כמפורט בחוברת סטנדרטים "תקנים"( של משרד החקלאות. הקשחה והתאמת הצמחים לתנאי הגידול בגן: כל סוגי הצמחים יועברו, בעודם במשתלה ולמשך פרק זמן סביר לכל סוג, לתנאי גידול הדומים לאלה הקיימים בגן לצורך הקשחה. הקבלן יוודא, טרם אספקת הצמחים, כי אכן הנ"ל בוצע. צמחים שסופקו לאתר ללא הקשחה יעברו זאת בתנאי הגן ובאחריותו המלאה של הקבלן. הערה המתארת את טיב ההקשחה תירשם ביומן העבודה. על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למתכנן ולמפקח בדיקתם במשתלה. 42

168 ו. ז. ח. ט. שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה יוחלפו ע"י הקבלן, ועל חשבונו אלא אם כן יאושרו בכתב כחלופות. סווג אקסמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו. פרטים אלה יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה ו/או דוגמאות במועד שיתואם עם האדריכל. העצים יסומנו בתווית זיהוי הכוללת את שם המשתלה, שם הסוג, המין והזן בעברית של העץ, ציון ה"גודל" נכון למועד האספקה המיועד, מועד העתקת העץ מהקרקע למיכל בו הוא מוצג במידה והועתק(. בשתיל מורכב יצוינו שמות הכנה והרוכב. התווית והכיתוב יהיו תקינים וקריאים לתקופה של 12 חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. על הקבלן לתקן/להחליף תוויות בלתי תקינות. קשירת התווית לעץ תבוצע בחוט פלסטיק מתכלה על ענף צדדי בלבד. מובהר בזאת כי עצים וצמחים מגידול במיכל גידול כלשהוא, למעט עטיפת יוטה מתכלה הקשורה בחוטים מתכלים, מיכלי פלסטיק, שקיות פוליאתילן, שקי פלריג ו/או כל מיכל בלתי מתכלה אחר שבו הצמחים מסופקים מהמשתלה( יינטעו באתר ללא מיכל הגידול. והיה ויתגלו עצים וצמחים הנטועים באדמה במיכל הגידול- יראה בהם המתכנן שתילים פסולים לא תותר עקירה, פינוי מיכל הגידול ושתילה מחדש(. עצים מהאדמה אשר גוש השורשים שלהם עטוף ביוטה מתכלה ורשת מתכת מתכלה שאינה מגולוונת( הקבלן יחתוך ויסלק בעת הנטיעה את המחצית התחתונה של סל הרשת כך שלא יישארו קצוות חדים העלולים לפגוע בשורשי העץ בתהליך גידולם, כמו כן יש לבצע 8 חתכים אורכיים בפיזור סימטרי, בהיקף העטיפה. מובהר בזאת כי ההוראות בדבר סילוק מלא של כל עטיפת שתיל שאינה יוטה מתכלה קשורה בחוטים מתכלים גוברות על הוראות כלשהן שניתנו/יינתנו בידי משתלה כלשהיא, אם הינן סותרות הוראות מפרט זה. עצים מגידול באדמה המיועדים להעתקה חייבים לעבור תקופת השתרשות מחודשת במיכל הגידול-במשתלה. תקופת המינימום הנדרשת להשתרשות המחודשת הינה 60 יום. לצורך תקופת ההשתרשות המחודשת תחושב התקופה שבין הראשון למרץ ועד סוף ספטמבר בלבד. בסוף תקופה זו ייבדקו העצים שוב במשתלה בנוכחות השתלן, המפקח, המתכנן והקבלן. הערה המתארת את מוכנות שתילת עצים מהאדמה תירשם ביומן העבודה. מידות מיכלי הצמחים: י. א. ב. הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל. אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל. מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות 90% מנפחו של מיכל הגידול. המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים. השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל מס'...", כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים, יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים כמפורט בדרישות היחודיות לסעיפי כתב הכמויות/תכניות הצמחייה. 43

169 ג. בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי ובהוצאת משרד החקלאות. א. ב. דוגמאות צמחייה: הקבלן יספק דוגמאות, על חשבונו, לאישור המתכנן לכל סוגי, מיני וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או מהאדמה. לצורך אישור דוגמאות הצמחים במיכלים ו/או מהאדמה( יקוים סיור משתלות לצורך אישור הצמחים בהשתתפות המתכנן והמפקח. כל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה יוצגו לאישור במשתלה אחת או באתר אחר שאינו משתלה( לפי בחירת הקבלן. במשתלה זו יוצגו גם צמחים שיסופקו ממקור/ות אחרים. במידה והוחלט לא לבצע סיור משתלות, על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, לכל סוגי, מיני וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או ללא מיכלים ראה נוהל ביצוע והצגת דוגמאות(. חפירה ומילוי בור נטיעה/שתילה ( למעט שתילת ערערים(: הכנת בור נטיעה לשתילים תיעשה על פי סעיף קטן וטבלה /1 שבמפרט הכללי. בורות נטיעה/שתילה יחפרו לעומק הדרוש כמפורט לעיל. המצעים הנחפרים יערמו בצד ויסולקו לאתר מאושר ע"י הרשויות. הבורות ימולאו מחדש באדמת גן מטיב מאושר בתוספת קומפוסט כמפורט לעיל ודשן מבוקר שחרור ע"פ הוראות היצרן ולטבלה להלן. מרכיבי התערובת, אדמה גננית מאושרת וקומפוסט(, יעורבבו היטב לקבלת תערובת אחידה. פירוט הדישון והזיבול לכל עץ/שיח ראה סעיף במפרט הכללי לעבודות הכנה. חפירה ומילוי של בור הנטיעה/שתילה, הזיבול והדישון כלולים במחיר השתיל. להלן מידות בור לנטיעה/שתילה: 200X200X200 ס"מ. דקלים מהאדמה - 150X150X150 ס"מ. דקלים ממיכל 100 ליטר - 100X100X100 ס"מ. עצים ממיכל 60 ליטר- אקסמפלרים/עצים ממיכל 50 ליטר- 100X100X100 ס"מ. 80 X 80 X 80 ס"מ. אקסמפלרים ממיכל 25 ליטר- 60 X 60 X 60 ס"מ. צמחים ממיכל 10 ליטר - 40 X 40 X 40 ס"מ. צמחים ממיכל 3 ליטר - 30 X30 X 30 ס"מ. צמחים ממיכל 1 ליטר X 20 X ס"מ. צמחים ממיכל ליטר X 15 X ס"מ. צמחים ממיכל ליטר - לפני מילוי הבור בתערובת מילוי יש לקבל את אישור המפקח בכתב לגודל הבור. דישון בור נטיעה/שתילה: סוג הגידול גודל מיכל גודל בור נטיעה/שתילה בס"מ סוג הדשן- "אוסמוקוט פרו" N-P-K ויסודות קורט זמן שחרור בחודשים( כמות בגרם בבור נטיעה/שתילה מיקרו ( X200X200 דקלים מהאדמה מיקרו ( ליטר 150X150X150 דקלים 44

170 מיקרו ( ליטר 100X100X100 עצים מיקרו ( עצים/אקסמפלרים 50 ליטר 100X100X מיקרו ( אקסמפלרים/ערערים 25 ליטר 80X80X מיקרו ( ליטר 60X60X60 צמחים מיקרו ( ליטר 40X40X40 צמחים מיקרו ( ליטר 30X30X30 צמחים מיקרו ( ליטר 20X20X20 צמחים מיקרו ( ליטר 15X15X15 צמחים הדשן יונח בתחתית בור הנטיעה/שתילה ויעורבב קלות באדמה. הקבלן יכין משורות מחומר פלסטי שקוף ליישום כמויות הדשן בבור הנטיעה. כל משורה תסומן בטוש בלתי מחיק לכמות הדשן הנדרשת ע"פ הטבלה כולל מס' הגרמים הנדרשים, לדוגמא 180 גר'. לכל כמות דשן נדרשת תוכן לפחות משורה אחת. המשורות יוצגו ויאושרו בכתב ע"י המפקח הערה לכך תירשם ביומן העבודה. א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. הלבנת גזעי עצים הלבנה: יש לבצע הלבנה מלאה של גזע העץ וענפי השלד מייד לאחר הנטיעה ע"פ שיקול דעתו של הקבלן יסופקו העצים מולבנים מהמשתלה(. תמיכת עצים: מרבית העצים מגיעים עם סמוכת במבוק מהמשתלה אשר שימשה לתמיכת העץ וזירוז גידולו האנכי. עם נטיעת העצים בשטח יש לסלק מיידית את סמוכת הבמבוק. המפקח, בתאום עם המתכנן, רשאי לאפשר לקבלן להשאיר את סמוכת הבמבוק לתקופה קצובה נוספת אשר תירשם ביומן העבודה ובפרוטוקול( וזאת במקרים של עצים קטני קוטר אשר גזעם נוטה להתכופף למרות התמיכות באמצעות סמוכות עץ. באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר חיגור בגזע העץ ע"י ריווח קשירות המשתלה או החלפת הקשירות ברצועות רחבות(. עצים מחוגרים יפסלו ע"י המפקח/מתכנן ויוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו. על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע מגודל מיכל כלשהו ו/או מהאדמה ב- 3 סמוכות עץ איקליפטוס מקולפות או יותר באורך מינימלי של 2.60 מ'. הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ- 7 ס"מ. הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. הסמוכות יהיו טבולות בקרבולינאום. יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של 60 ס"מ ובמרחק של 50 ס"מ מצד העץ, לא בגוש השורשים( והחלק העל-קרקעי יהא בגובה 2.00 מטר. קשירת העצים לסמוכה תהיה ברצועות שמשונית בצבע בהיר ברוחב 3.0 ס"מ, בצורת הספרה 8(, בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע מעט ברוח. 45

171 ח. ט. א. ב. ג. ד. ה. רצועות השמשונית תמוקמנה מעל ענף ע"מ למנוע החלקת הרצועות כלפי מטה. התמיכה כולל רצועות שמשונית כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד. אריזה, הובלה ופריקת העצים: לא יורשה גיזום נוף העצים טרם העמסתם על המשאית. העצים יובלו במשאית סגורה מוגנים מרוחות וקרינת השמש. גזעי העצים יעטפו בקרטון גלי. פריקת העצים מהמשאית תעשה בזהירות יתרה ובנוכחות המפקח בלבד. לא יורשה להשליך עצים מהמשאית, לגרור להרים או למשוך עצים בגזע, ענפים או בעלווה באופן העלול לגרום לנזק לעץ. אם לדעת המפקח נגרם נזק לעצים עקב אי-ביצוע הנ"ל, רשאי המפקח לפסול את העצים ועל הקבלן להחליפם על חשבונו. כנ"ל במקרה של גיזום הנוף בטרם העמסת העצים פתח נטיעה לעץ שלבי ביצוע של אדמת מבנה למילוי בבתי גידול לעץ( אדמת המבנה הינה "אלמנט" קונסטרוקטיבי הכולל אבנים גדולות, אבנים קטנות, אדמת חול חרסיתית המוחדרת בין האבנים ויריעות גיאוטכנית להפרדה( המאפשר מחד את יציבות מבנה המדרכה ומאידך תאפשר התפתחות שורשי העצים וגדילתם באופן מיטבי. היישום ביצוע אדמת מבנה לבורות השתילה לעצים עם יהיה כדלקמן: 1. חפירה לאחר ביצוע המצעים בשטח המיועד למדרכה/לרחבה מרוצפת, יש לחפור את בתי הגידול לעצים הנדרשים לפי התכנית. 2. מגביל שורשים - לפני נטיעת עצים הממקומים בשטחי ריצוף, יותקן מגביל שורשים רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או שו"ע, מרובעx8080 ס"מ, גובה 70 ס"מ, עשוי מיריעת פוליפרופילן אפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם בחום. היריעה עמידה לחדירת שורשים לפי התקן הבינלאומי.DIN 4062 ההתקנה בבור השתילה כחיץ הקפי סביב עצים- הכל לפי פרט המגביל והוראות היצרן. 3. שכבת אבנים גדולות פיזור אבנים גדולות. שברי אבן קשה זוויתית ובעלת משקל מרחבי סגולי של 2.4 טון למטר קוב. גודל האבן בין ס"מ. ממקור גירי / דולומיטי(. בשכבה של 30 ס"מ בתחתית בית הגידול. 4. אדמת חול חרסיתית החדרת אדמת חול חרסיתית 80-85% חול מטויבת, לפני הפיזור וההחדרה, בקומפוסט ודשן( לתוך החללים בין שברי האבן. יש לפזר שכבת אדמה של כ- 5 ס"מ מעל שברי האבן ולהחדירה באמצעות זרם מים בלחץ, לבין החללים. לאחר מכן יש לפזר שכבה נוספת של 5 ס"מ וחוזר חלילה עד למצב בו האדמה מפסיקה לחדור לבין החללים. 5. שכבת אבנים גדולות פיזור שכבת אבנים גדולות כמתואר בסעיף 3 לעיל(. בעובי 30 ס"מ ע"ג שכבת האבנים הגדולות עם האדמה הנ"ל. 6. אדמת חול חרסיתית - החדרת אדמה לשכבת האבנים הנ"ל כמתואר בסעיף אדמת חול חרסיתית לעיל(. 7. אבנים קטנות פיזור שכבת אבנים קטנות בעובי מ"מ. סוג האבנים כמפורט בסעיף "אבנים גדולות", אולם בגודל מ"מ. ע"ג שכבת האבנים הגדולות עם האדמה הנ"ל. 8. אדמת חול חרסיתית החדרת האדמה כמתואר בסעיף אדמת חול חרסיתית לעיל( 9. שרוול השקייה ואיורור צינורות שרשוריים מחוררים( בקוטר 110 מ"מ יונחו מעל לשכבת האבנים הקטנות, הצינורות ישמשו כשרוולי השקיה ואיורור לבור השתילה. בכל בור נטיעה יבוצעו 2 יחידות השקיה, אורך יחידת השקיה 4 מ', קטע אחד מכל צד של הפתח לעץ. הצינורות יהיו עטופים בבד גיאוטכני בכדי למנוע את סתימתם. הצינורות יעוגנו ב- 3 מקומות, שני עיגונים לשכבת האבן הקטנה ועיגון נוסף לאדמת הגן. לתוך 46

172 הצינור יושחל חוט משיכה עבה שיעוגן משני קצוות הצינור בעזרת יתדות. פתח הצינור יבלוט כ- 10 ס"מ מעל לשכבת האדמה הגננית במצב הסופי( בסמוך לגזע העץ. צינור השקיה צינור טיפטוף 16 מ"מ, אנטגרלי מתווסת כל 30 ס"מ, בכל שרוולי ההשקיה יריעה גיאוטכנית פריסת יריעה גיאוטכנית לא ארוגה, מעל שכבת שברי האבנים הבינוניות אבן 3-6 ס"מ( בכל שטח הפנים של בור השתילה למעט בשטח הנטיעה של העץ מרכז הבור, 1 מ' על 1 מ'( 13. צינור אוורור צינור שרשורי, בקוטר "4, עטוף ביריעת בד גאוטכני, בצפיפות 200 גר'/מ"ר. הצינור יקיף את אזור בית השורשים, בשתי כריכות. בכל מקרה, הצינור יהיה לפחות באורך של 3 מ'. הקצה הטמון בקרקע יאטם, ע"י יריעת בד גאוטכני כנ"ל(, למניעת סתימת הצינור. קצה הצינור השרשורי יחובר לצינור בקוטר "4 באורך 60 ס"מ, בעל מכסה עם סריג הניתן לפתיחה. הצינור והמכסה יהיו בגוון שחור, מ- PVC עמיד לקרינת UV למשך 10 שנים לפחות. המכסה יותקן בגובה 5 ס"מ מעל פני הקרקע המתוכננים, בסמוך לדפנות בור הנטיעה. מיקום הצינור יהיה עקבי בכל הבורות והפתחים. 14. בור שתילה ימולא למלוא נפחו באדמת גן מטויבת, מסוג חול חרסיתית. 15. מצע מעל היריעה הגיאוטכנית, בכל בור השתילה מלבד באזור הפתח לעץ, 1 מ' * 1 מ'( יש לפזר בזהירות בשילוב עם עבודת ידיים, מבלי לדרוך עם כלי צמ"ה על הבד, מצע סוג א' לפי פרט מתכנן הכביש ופרק 51 במפרט הכללי. עובי שכבת המצע 30 ס"מ. תהליך העבודה בכל שלב אין ללכלך ולזהם את שכבות החצץ 3-6 ס"מ. יש לקבל אישור לכל שלב אין לפזר שכבת אבן נוספת קודם לאישור המפקח למילוי הקרקע בחללים( האישור לכל שלב יכלול לפחות הדגמת 3 בורות שתילה, זה לצד זה, ומדידת מצב קיים למיקום אלמנט הבטון לבור הנטיעה, גובה, נ.צ. ופילוס. אדמת חול חרסיתית עבור בורות השתילה והאדמה שתוחדר לחללים שבין האבנים( העבודה כוללת: אספקה, הובלה, פיזור האדמה בבורת השתילה והחדרתה לשכבת שברי האבן. הקרקע תעמוד בכל ההנחיות, הדרישות ואופן התשלום כמפורט מטה: הקרקע תהיה מסוג חול - חרסיתית עם 80-85% חול. ללא רגבים זרים, ללא שרידי נזאז ונקייה מאבן. לפני פיזור האדמה, על הקבלן לבצע את כל העבודות הדורשות חפירה חציבה הטמנת צנרות וכו', זאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי. על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור לסדר עבודה. בכל מקרה, פיצול העבודה וביצוע על פי סדר שיקבע המפקח לא יהוו עילה לתוספת מחיר כלשהי. האדמה לא תכיל פסולת מכל סוג שהוא, ולא חלקי עשבי בר, פקעות, שורשים, קנה שורש וכו', ולא תכיל אבנים מעל גודל 5 ס"מ ושיעור האבנים בה לא יעלה על 10%, אלא אם יינתן אישור בכתב ע"י המפקח. אספקת האדמה - לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח. האישור יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע. הבדיקות יתבצעו באמצעות מעבדה מורשית. הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם. לאחר הפיזור וזאת לבדיקת תאימות האדמה למקור. במקרה של פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפנות את האדמה, על חשבונו לאתר שפיכה מאושר. במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוספו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי, דישון אורגני, תוספות של חומרים אחרים, או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים ולבצע פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה והמפקח, על חשבונו. בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר. טיוב- טיוב הקרקע יעשה קודם לפיזורה בבורות השתילה והחדרתה לשברי האבן. הטיוב יהיה ע"י ערבוב הומוגני של 25 ליטר קומפוסט בשל, 5 ליטר הומוס, 100 ק"ג סופר פוספט, 150 גרם אשלגן כלורי לכל 1 קוב קרקע. תוספות - תוספות כימיות דשנים(, תוספות אורגניות קומפוסט( וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. בשום מקרה, לא תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג שהוא. הפיזור ייעשה בכל האמצעים הדרושים לפי תנאי השטח, בכלים מכאניים ובאופן ידני. פיזור אדמת הגן יעשה לפי הגבהים המתוכננים בהתאם לתכנית הגבהים בסטייה מותרת של עד 5 ס"מ. בכל מקרה לא תינתן תוספת תשלום בגין תנאי שטח קשים לפיזור האדמה. 47

173 ערכי אדמה נדרשים: נושא הרכב מכני חול הרכב סילט הרכב חרסית חומציות בסיסיות הקרקע מוליכות חשמלית EC רוויה SP נתרן חליף SAR תכולת סידן + מגנזיום MG + CA נתרן NA גיר כללי דלתא F PAR חנקן חנקתי N/N03 K במיצוי P אולסן כלוריד CI בורון יח' מידה % % % PH Ds/M % יחס מאק/ליטר מאק/ליטר % יחס יחס מג'/ק"ג מאק/ליטר מג'/ק"ג מאק/ליטר מג'/ק"ג ערך נדרש 80-85% 5-7% 13-15% בין עד 2 עד 30% עד 5 עד 15 עד 6 עד 20% 3000 עד עד 6 עד 1 מס' חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה. חל איסור מוחלט לבצע עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה. מדידה - האדמה תימדד לפי מ"ק נטו, בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי / מכפלת השטח נטו בעובי שכבת האדמה לפי ממוצע מדידות(. התשלום, לפי מ"ק אדמה גננית, כולל את כל האמור לעיל. מדשאה שתילת המדשאה תיעשה במרבדים על פי סעיף שבמפרט הכללי וסעיף קטן שתילת דשא במרבדים. סוג הדשא על פי תכנית צמחיה. הדשא יהיה דשא שגודל על גבי קרקע חולית דלת-חרסית בלבד או על מצע מנותק, או שטוף לחלוטין ויהיה מחויב באישור במקורו ע"י המתכנן והמפקח. אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת להמצאות עשבים או זני דשא אחרים. מרבדי הדשא יהיו נקיים לחלוטין מעשבי בר ותערובת של זני דשא אחרים. בעת הכנת השטח. לפני הנחת הדשא. ידושן השטח בדשן 'סטרטר' להאצת קליטת הדשא החדרה לקרקע על ידי גירוף( וכן אספקה ופיזור של טלסטאר גרגירי לאחר ההנחה. כלול מרבדי דשא יונחו בשורות במקביל לקווי במחיר הדשא. הגובה, ובהזזה משורה לשורה, כך שלא יווצרו תפרים רצופים שורה לשורה. לאחר הנחת המרבדים יש לעבור במעגילה קלה, 200 ק"ג(, על השטח שנשתל, למלא את השקעים שבין השטיחים בחול ממקור וטיב מאושרים בידי המפקח. העבודה כוללת - הכשרת קרקע לעומק 30 ס"מ כנדרש, זיבול ודישון, יישור גנני, הנחת מרבדי הדשא, הידוק והתאמה לגבהים ומילי התפרים שבין המרבדים בחול נקי. אספקת החול ממקור מאושר - כלולה במחיר הדשא. יש להימנע מדריכה על המדשאה במשך 14 יום מהנחת המרבדים. במקרה של נטיעת עצים בשטחי מדשאה יש להשאיר עיגול נקי מדשא בקוטר 1.0 מ' שמרכזו גזע העץ. כיסוח ראשון של הדשא יבוצע לאחר התפתחות העלווה אפילו אם רק בחלק מהשטח( להשוואת גבהים. השקיית מדשאות עד קליטה: יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד לקליטת המרבדים. פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר- סה"כ 6-9 מ"מ ליום 6-9 מ"ק לדונם(. כעבור 5-7 ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות 5-7 מ"מ ואחר כך פעם בייומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעבור 14 ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של 3 ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת חול מאושר תחת המרבד. 48

174 מועדי ביצוע לא יורשה ביצוע עבודות שתילה/נטיעה בימי גשמים ועד 5 ימים לאחר גשם, לפי החלטת המפקח. לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן שרב, רוחות חזקות וכו'( סימון הנטיעה/שתילה: יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי סעיף 41006, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה, אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון. גושי השיחים/צמחי הכיסוי יסומנו בנפרד וכן יסומנו עצים מכל גודל ביחד עם שם הצמח. על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח לתקינות כל הסימון לפני ביצוע הנטיעה/שתילה תכנית עדות AS( :MADE א. ב. ג. ד. א. ב. ג. ד. ה. עם סיום עבודת הנטיעות והשתילה, יכין הקבלן תכניות עדות של תוכנית הצמחייה כתנאי למסירה סופית של העבודה. לא ישולם בגין כך כל תשלום. התוכניות יוכנו במדיה ממוחשבת בתוכנת "אוטוקד" ותוגש ע"ג CD ובצילום לבן מעל תוכנית הצמחייה שנמסרה לקבלן ועליה יצוין כל שינוי ומיקומו המדויק. התכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויחתמו על ידו. תכניות יכילו את כל אשר בוצע לרבות מספר יחידות הצמחים כולל ש ה ם הסוג, המין והזן( בכל ערוגה, גודל השטח הנטוע במ"ר ומיקום העצים/אקסמפלרים/מטפסים כולל מס' היחידות, שם הסוג, המין והזן. הקבלן ימסור לידי המפקח 3 עותקים של תוכניות העדות. הכל ע"פ סעיף בפרק 00 תנאים כלליים טיפול ואחריות עד למסירת העבודה: הצמחייה תטופל ותוחזק לתקופה של 90 יום מיום גמר עבודות השתילה/נטיעה וקבלה ראשונית באישור המתכנן, המפקח, ונציג המזמין. בתום תקופת אחזקה ואחריות של 90 יום, תיערך קבלה סופית. צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות. תקופת אחריות ואחזקה של 90 יום כלולה במחיר הנטיעות. קבלה ראשונה וסופית באישור כתוב בלבד. הקבלן יתחזק את כל שטחי הגינון כמפורט ב"פרק 41.5 אחזקה" במפרט הבינמשרדי ובהמשך פרק זה בגמר תקופת התחזוקה ללא תשלום( של 90 יום יימסרו שטחי הגינון סופית למזמין. אם מצב שטחי הגינון לא ישביע את רצון נציגי המזמין והמתכנן, יתקן הקבלן את הדרוש תיקון. צמחיה אשר לא תראה סימני צמיחה וגידול או שתהיה פגומה, חולה, מנוונת או בלתי מפותחת תיחשב כאילו לא נקלטה ותוחלף בחדשה ע"פ הוראות המפקח. והיה ויתברר כי הערות ו/או ליקויים אשר צוינו לתיקון בפרוטוקול המסירה הראשונה או לאחריה, תקופת התחזוקה על חשבון הקבלן (, לא בוצעו תידחה המסירה הסופית למועד מאוחר יותר. הקבלן יעביר מיידית אל המפקח התחייבות כתובה להשלמת כל העבודות עד למועד המסירה החדש. אי עמידה בהתחייבות זו תחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן. 49

175 ו. ז. ח. ט. י. שתילת מילואים של צמחים ועצים תבוצע תוך 7 ימים ממועד כתיבת הערה על כך ביומן העבודה ע"י המפקח. בכל מקרה לא תבוצע שתילת מילואים של צמחים ועצים בתקופה של שבועיים 14 יום( לפני תאריך המסירה הסופית. משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן והמזמין לא יאריך לשם כך את תקופת התחזוקה. תקופת האחריות לעצים ודקלים מכל הסוגים והקטרים( תהיה 365 ימים מיום המסירה סופית. המפקח רשאי לדרוש החלפת עצים בכל מועד על פי שיקול דעתו הבלעדי. אחריותו של הקבלן לגבי צמחים שזמן קליטתם ארוך מ- 90 יום תהיה כלהלן: דקלים ועצים בכל צורות הנטיעה, לאחר שנה מקבלת הגן מסירה סופית(. דשא יתקבל תוך 90 יום מתאריך השתילה, כאשר השטח מכוסה כולו בצמיחה נמרצת המחייבת כיסוח. א. ב. ג. ד. טיפול בצמחייה: טיפול בעצים: העבודה כוללת טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ, תמיכות, הסרת ענפים יבשים, דילול הנוף, הגנה מפני רוחות, קרינת שמש, קרה ופגעי טבע אחרים. גיזום העץ ייעשה בעונת השנה המתאימה, בכלים מיכניים או ידניים, מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים בהם נדרשת מריחה במשחת עצים, יימרחו החתכים על גבי הגזע והזרועות הראשיות, מיד לאחר הגיזום. בעצים "דומעים" או מפרישי שרף וכד', תיעשה המריחה לאחר שהחתך מתייבש. יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמיכה, לוודא שהקשירות אינן פוגעות בגזע, אם כן להחליפן לפני הפגיעה. כמו כן יש לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו ולסמוך עצים או להחליף סמוכות פגועות. טיפול בשיחים וצמחי כיסוי: בנוסף לפעולות השגרה הגנניות, יטפל הקבלן בעיצוב הצמחים למיניהם. טיפול זה יכלול עבודות כגון הגבהת שיחים על גזע אחד או יותר, דילול וחידוש צמחים, קיטום וגיזום הנוף העליון לחידוש הצמחיה או להמרצת כיסוי השטח. צמחיה הדורשת גיזום ועיצוב מוגדר כמו גדרות חיות, פסי הפרדה וכו'( יגזום הקבלן בתדירות התואמת את קצב הצמיחה עד לקבלת הצורה הנדרשת ושימורה הקבוע. על הקבלן להסיר בקביעות, או לפי הנחיות המפקח, פריחה שקמלה וענפים יבשים. כמו כן עליו לדלל גושי צמחים. החומר הצמחי שנותר לאחר הדילול, יועמד לרשות המפקח הרשאי להורות לקבלן לשותלו בשטח אתר העבודה. טיפול בורדים: בנוסף לטיפול השגרתי ניקוי, עידור, דישון וזיבול, השקיה, הדברת מחלות ומזיקים( כולל הטיפול גיזום חורפי יסודי ועיצוב נוף הוורד אחת לשנה. אופי הגיזום יהיה בהתאם לזני הוורד. כמו כן על הקבלן לקטום את הוורדים במהלך הפריחה, להכוונת המשךהפריחה, להסרת פרחים קמלים וכן לגיזום סורים "חזירים"( הפורצים מהכנה עד למקום פריצתם. טיפול בדשאים: על הקבלן לשמור בקביעות על ניקיון המדשאות מעשבים שוטים. העישוב ייעשה ע"י כיסוח, או בעבודת ידיים, או בריסוס בקוטלי עשבים שאושרו לשימוש במדשאה. תדירות כיסוח המדשאות תותאם לקצב צמיחתן ולאופי השימוש בהן, עפ"י הנחיות 50

176 ה. ו. משרד החקלאות בחודשי הקיץ כל 7 ימים לערך(. שלוחות דשא החורגות משולי המדשאה ייעקרו ויסולקו, או ירוססו. שולי הדשא יישמרו בצורה חדה וחלקה בקווים ישרים או מעוגלים כמתוכנן, ע"י חיתוך מיכני או ריסוס כימי כפי שיאושר ע"י המפקח. המדשאות ידושנו בקביעות וברציפות. סוג הדשן, כמותו ליחידת שטח ומועדי הפיזור יתואמו עם המפקח לפי מצב הדשא וצרכיו. אחת לשנה יש לאוורר את המדשאות, או לדללן, לפי הצורך ולפי הנחיות המפקח. אחת לשנה, בתום עונת החורף, יחופו המדשאות בשכבת קרקע קלה חול( בכל השקעים, הבורות ושטחי המדשאה. במקומות בהם קמל הדשא, או לא נקלט ונוצרו "קרחות" יכשיר הקבלן את הקרקע וישתול שתילת מילואים. ניקוי השטח: בנוסף לנאמר בפרק - 00 מוקדמות, על הקבלן לנקות את השטח, בתום כל יום עבודה לסלק את הגזם, שאריות הצמחים, עלי הדשא וכו', באופן שימנע כל הפרעה למהלך העבודה והתנועה התקינים באתר ובסביבתו.הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן. האתר יהיה אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, יהיה מזמין העבודה רשאי להפסיק את עבודתו ע"פ חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי, או שיפוי כלשהוא עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן. הדברת מחלות ומזיקים: הקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את התפתחות הצמחים וינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מחלות והדברתן, למניעת והדברת מזיקים,נברנים, צרעות ודבורים. עם הופעת מחלה או מזיק כלשהוא, יעשה הקבלן את כל הדרוש להדברתו המוחלטת של הפגע. ריסוסים, איבוקים והזרקות ייעשו אך ורק בחומרים המומלצים ע"י המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת הצומח ועל הוראות היצרן. השימוש בחומרי הדברה יהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן. עליו להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלות שהוטלו ע"י רשויות הבריאות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת נזק או אסון. כל החומרים יובאו לאתר ארוזים באריזתם המקורית ועם הוראות השימוש. השימוש בחומרי הדברה ייעשה בידי אנשי מקצוע המורשים לכך. עבודות ההדברה, הכנת החומרים ושטיפת כלי העבודה ייעשו באופן שימנע את זיהום הסביבה וללא סיכונים בטיחותיים. הקבלן אחראי, לאחר השימוש, לפינוי והשמדת אריזות ריקות של חומרי הדברה במקום מורשה. חל איסור מוחלט על שטיפת חומרי ההדברה באתר העבודה באופן שיגרום לפגיעה במקורות מים ובסביבה. 51

177 פרק 44 גדרות ומעקות אספקה והתקנת גדר אסכורית חדשה. הגדר תהיה בגובה 3 מטר מעל הקרקע. על הגדר יותקן פח חלק וישר. הגדר תשמש להדבקת שילוט "גדר מדברת"(. הגדר תוצב כך שלא יוותר בשום מקום לאורכה מרווח גובה מעל 10 ס"מ בין פני הקרקע והגדר עצמה. כל החומרים לביצוע הגדר יהיו חדשים, מסוג מעולה ויעמדו בדרישות המפורטות בסעיפים להלן. ביצוע הגדרות והשערים יהיה על ידי קבלן בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בעבודות גידור סימון תוואי תוואי הגדר ומיקום העמודים באתר העבודה חייב להעשות על ידי הקבלן במדוייק, בהתאם לקו בתכנית התוחם את האתר. תוואי הגדר יסומן על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו. מיד בסיום הקמת הגדר יכין מודד מוסמך מטעם הקבלן, ועל חשבונו, תכנית עדות MADE( AS שתיבדק ותאושר טרם התחלת העבודות באתר. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבנקודות חיבור לגדרות קיימות בשטח, על הקבלן לקבל את מיקומו המדוייק של החיבור. המרחק המצויין בין כל זוג עמודי עגינה אורך תת קטע( חייב להימדד במדויק המרחק בין כל זוג עמודי עגינה יחולק למרחקים שווים. המרחק בין מרכזי העמודים יהיה 3 מטר ומותרת סטייה של עד 30 ס"מ ממרחק זה כל העמודים והומכות בתת קטע אחד חייבים להיות בקו ישר. מותרת סטייה בתוואי האופקי של עד 5 ס"מ תכנון והכשרת התוואי לפני תחילת ביצוע הגדר, יתכנן ויכין הקבלן תוואי מיושר באופן שלא תהיינה בליטות, שקעים או שינויי קרקע גדולים לפי הפירוט הבא: רוחב התוואי המיושר יהיה 2.0 מ' כאשר 1 מ' ישארו בצידה הפנימי של הגדר ו 1 מ' בצידה החיצוני. השיפוע לרוחב התוואי יהיה אחיד ולא יעלה על 2%. סטייה גדולה מ 2% דורשת את אישור המפקח. השיפועים לאורך התוואי יהיו אחידים בקטעים של 9 מ' לפחות ולא יעלו על 21%. תכנון תוואי הגדר יעשה על ידי מתכנן הקבלן, על חשבונו, ויקבל אישור לפני הביצוע ממנהל הפרויקט והרשויות. במידת הצורך יהיה על הקבלן לחפור ו/או למלא בעפר מקומי לקבלת תוואי מיושר בשיפועים לעיל. הכנת התוואי לגדר תעשה באמצעות ציוד מכאני מתאים שיאושר על ידי המפקח. בקטעי מילוי, ייעשה המילוי בשכבות בעובי של 30 ס"מ שיהודקו ב 5 מעברי מכבש במשקל 4 טון לכל שכבה מישוריות השטח בגמר הכנת התוואי תימדד באמצעות סרגל פלדה ישר שאורכו 3 מ'. אין להתחיל בעבודה הגידור לפני שאישר המפקח בכתב את התוואי שסומן. תכנון הגדר עמודי הגדר יבוצעו מפרופיל 100/100/5 RHS מ"מ בגובה 3.0 מ' מעל הקרקע. ביסוס הגדר בקידוח בקוטר 35 ס"מ ובעומק 1.20 מפני הקרקע. מבנה הגדר עמודי תמך וביסוסם, מרישים ופרטי חיבורם, עובי הפח השטוח, חיבורי הפח השטוח לגדר, יתוכננו על ידי מתכנן הקבלן ועל חשבונו ויאושר על ידי המפקח טרם הביצוע. 52

178 קידוח ויציקת יסודות הגדר בורות ליסודות יבוצעו בחפירה או חציבה, במידות המפורטות בסעיף ויוצקו בטון ב- 30 לאחר העמדת עמודי הגדר. הבורות לתומכות, יבוצעו גם בקרקע סלעית, יבוצעו בחפירה או בחציבה ויוצקו בטון ב- 30 לאחר העמדת עמודי הגדר. הקבלן יהיה אחראי לשלמות הבורות במשך כל תקופת הביצוע, ויסלק מהבורות את כל מי הגשמים או לכלוך אחר. במקרה של סתימת בור יחפר ויוצק מחדש. באזור חולי, אזור הבור יורטב עד ליציקת היסוד. באזורים בעלי שיפוע חזק, יורה המפקח על ביצוע יסוד לגדר מחגורת בטון, הקבלן יחפור או יחצוב תעלה לחגורה במידות של 30 ס"מ רוחב, עד 80 ס"מ עומק, לאורך כל תת הקטע הדרוש. עיגון עמודי הגדר על גבי חגורת בטון, בקדחים מוכנים מראש בעומק 0.3 מ' או בפלטקות וברגי פיליפס יסוד לעמודי הגדר ותומכותיהם על הקבלן לקדוח עבור יסודות לעמודי גדר בעומק 1.20 מ' ובקוטר 0.35 מ' בבטון ב- 20 ועבור יסודות לעמודים תומכים בעומק 0.8 מ' ובקוטר 0.35 מ'. עיגון על גבי קיר בטון - בקדחים מוכנים מראש בעומק 0.3 מ' או בפלטקות וברגי פיליפס עמודי תמך במידת הנדרש ובהתאם לתכנון מתכנן הגדר מטעם הקבלן, יבוצע לכל עמוד חמישי בגדר ולכל עמוד ראשון ואחרון, עמוד תמך אחד לאורך ציר הגדר. לכל עמוד פינה יבוצעו שני עמודי תמך בצירי הגדר. המרחק בין ציר עמוד הגדר לעמוד התמך 1.2 מ' אביזרי חיבור בהתאם לתכנון מתכנן הגדר מטעם הקבלן ריתוכים הריתוך בין פרופילי הפלדה השונים יהיה בעובי 4 מ"מ מלא בכל היקף המגע בין הפרופילים גלוון וצביעה כל עמודי הגדר, עמודי התמך, מרשיים, הפח השטוח, ואביזרי החיבור יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם לפי ת"י 918 וייצבעו בגוון הדרוש על ידי המזמין. המשלוח יעשה בשינוע ייעודי למניעת הדבקויות פוסטרים הקבלן יספק ויתקן על הגדר פוסטרים מודבקים שתוכנן יועבר לקבלן לשם ייצורם והדבקתם על גדר האתר. הפוסטרים יותקנו בהתאם לדרישת המזמין אחזקת הגדר בתקופת הביצוע ומסירת הפרויקט לאורך תקופת הביצוע יבצע הקבלן תחזוקה שוטפת של הגדר ההיקפית כולל ניקוי הגדר משני צידיה, יחליף אלמנטים עמודים, מרישים, פח שטוח ועוד( שיפגעו מכל סיבה שהיא. 53

179 פרק 51 עבודות סלילה פרק זה מסתמך על פרק 51 ופרק 01 של המפרט הכללי במהדורתו האחרונה 51.1 עבודות עפר כללי הקבלן ימנע מכל פגיעה בנוף ובסביבה שאינה בגבולות העבודה. לא תבוצענה כל חריגות מתחום אתר העבודה. כל עבודות חפירה חציבה ומילוי יבוצעו בזהירות מרבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת העפה או דרדור של סלעים ושפיכת חומר מעבר לקווי הדיקור המתוכננים ולמניעת פגיעה במצב קיים מעבר לקווי הדיקור. הקבלן יתקן כל נזק או פגיעה עקב חריגה מקווי דיקור על חשבונו. מדידה סימון: על הקבלן לבדוק באתר את התאמת הגבהים הקיימים מול הגבהים המסומנים בתכניות. על הקבלן לסמן באתר גבהים נוספים ככל שיידרש במקומות הדרושים. כל ערעור על הגבהים המסומנים בתוכניות ו/או על המצב הקיים באתר העבודה לעומת התיאור בתוכניות, ייעשה לא יאוחר משבעה ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה. לאחר מכן לא תוכר שום טענה לגבי נכונות ו/או אי התאמת הגבהים והתוכניות תשמשנה בסיס לכל עניין ודבר לגבי עבודות העפר. אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות על ידי המפקח. הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר חפירה ומילוי( על ידי מודד מוסמך בלבד כולל כל מכשירי המדידה הדרושים. מתקנים "תת-קרקעיים": א. תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 002 ו במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת קרקעיים כגון חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל וכיו"ב, אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה. ב. העבודות שונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון שבקרבת האתר וכן בתוך האתר קיימים מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים כגון: צנרת מים, ביוב, קווי תיעול, מעבירי מים, קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל, עצים ומבנים קיימים ו/או בבנייה. ג. גילוי המתקנים התת-קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר ועל חשבונו. ד. כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת-קרקעיים והעיליים לרבות חפירה בידיים(. ההוצאות עבור כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות עבודות הכנה ופירוק: עבודות הכנה ופירוק ייעשו על פי פרק 01 שבמפרט הכללי עבודות עפר, סעיף שבמפרט הכללי מתקנים תת-קרקעיים ופרק עבודות הכנה ופירוק חישוף - עבודות החישוף תבוצענה בשטחים המיועדים למילוי בלבד ולפי הנחיה מפורשת ובכתב מאת המפקח ביומן העבודה. עבודות החישוף כוללות הסרת הצמחייה מכל סוג וגודל לא כולל עצים בעלי גזע בקוטר העולה על 20 ס"מ מפני הקרקע( והסרה וסילוק שכבת עפר בעובי 20 ס"מ. חומר החישוף יחשב כפסולת ולא יאושר לצורכי מילוי, אלא לפי הוראה בכתב מאת המפקח הדברת עשבים - הדברת עשבים תבוצע ע"פ כל דין, כנדרש במסמכי החוזה, בשיטות, ביישום ובחומרים המורשים בישראל ועל פי ההנחיות בתווית, תוך מניעת פגיעה בצמחים 54

180 הריסוס,ובהתאם אחרים, בסביבה, בגופי מים, בקרקע, ובבעלי חיים באזור. ביצוע עבודת ההדברה ייעשה רק ע"י בעל היתר מתאים. עבודת ההדברה, הכנת הכימיקלים ושטיפת כלי העבודה ייעשו באופן שימנע זיהום סביבתי וסיכונים בטיחותיים. את האריזות והמכלים הריקים יש לפנות לאתר מורשה, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה וריצוף כאמור בפרק 41 גינון והשקייה.על הקבלן לאתר ולהגדיר את העשבים שבאתר ולהתאים להם את החומר הכימי הקוטל המתאים לאותה צמחיה.הביצוע בפועל יהיה על-ידי קבלן המורשה לעבודה זו על- ידי הרשויות המוסמכות. הביצוע יהיה כמפורט להלן: א.הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה, לאחר פיזורה ויישורה, אך לפני הידוקה. ב.אם נדרשת השקיה לאחר הריסוס,היא תבוצע בכמויות ובמועדים,בהתאם להנחיות יצרן חומר ההדברה,לצורך קבלת תוצאות טובות ביותר להדברת עשבים אפקטיבית ג.הידוק המצע יכול להתבצע החל מחלוף 24 שעות לאחר גמר ההשקיה האחרונה. אם על-פני השתית מניחים יריעה או שכבה אוטמת, הריסוס יבוצע על-פני השתית. את היריעה שמים 24 שעות לפחות לאחר לאמור בתת-פרקים להלן,בהתאם ליריעות האיטום הנדרשות. ניקוי השטח - ניקוי השטח כולל הרחקת כל פסולת, בניה ו/או פסולת אורגנית, עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן, פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח, וסילוקם אל מחוץ לאתר העבודה, לאתר פסולת מאושר. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו ובלבד שהינו מותר על פי כל דין, הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן. מעבר לאמור ולנדרש בכל מקום אחר, הפסולת תסולק באופן שלא ייגרם כל מפגע סביבתי או תברואתי. אין לשרוף פסולת, הקבלן יציג אישור מאתר פסולת בניין מורשה, על סילוק הפסולת לאתר. על הקבלן לקחת בחשבון את האפשרות שיידרש לסלק את הפסולת לאתר פסולת מורשה המרוחק מאתר העבודה בעשרות קילומטרים. מחובתו של הקבלן להיערך למצב זה בעוד מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו במסגרת תמחור העבודות והצעתו הכספית חפירה ו/או חציבה: בדיקות מוקדמות של עפר - לפני התחלת עבודות העפר, יינטלו מדגמים מייצגים לבדיקת עפר המיועד למילוי במספר מקומות שיסמן המפקח. המילוי המוחזר סביב הקירות החיצוניים יבוצע בעיתוי שיאושר מראש על ידי המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות של 20 ס"מ, הידוק ייעשה על פי סעיף כבישה והידוק עבודות החפירה כוללות ניפוי והרחקת פסולת גסה וחומרים זרים מתוך הקרקע שנחפרה במקום, והעברת החומר שימצא ראוי לדעתו של המפקח, אל אזורי המילוי. 55

181 בגמר החפירה, יסולקו מהאתר עודפי החפירה, פסולת בניין, גרוטאות ו/או כל פסולת אחרת, העבודה כוללת תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה לאתר השפיכה ויישור ערימות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני, הכל בהתאם לתכניות והנחיות המפקח באתר עבודות החפירה/חציבה תבוצענה לשם הנמכת פני הקרקע הקיימים, עד למפלסים הנדרשים. העבודה כוללת יישור הקרקעית "יישור שטח" ו/או הכנת "צורת דרך"(, עיבוד למפלסים ו/או לשיפועים הדרושים והידוק מבוקר, הכל בהתאם למסומן בתוכניות וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות ובהתאם להנחיות המפקח עבודות החפירה לתעלות, במידה ונדרשות, וכן עיצוב והידוק המדרונות, כלולים במחיר החפירה בשטח, ולא ישולם בנפרד עבור החפירה לתעלות במסגרת חוזה זה, בכל מקום שבו מוגדרת חפירה, הכוונה היא גם לחציבה. למטרת חוזה זה קיים סעיף אחד בלבד לגבי ביצוע העבודה והתשלום בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור ו/או חצוב באזורי המילוי, גם אם הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה שאינם אופטימליים ו/או להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו העבודה כוללת חפירה או חציבה או מילוי בידיים במקרה ששימוש בכלים מכניים הוא בלתי אפשרי מסיבות כלשהן כגון ליד כבישים קיימים, בנינים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, קירות, גדרות, עצים, כוכים, צינורות מים, ביוב וכו', וכן עבודה בשטחים קטנים, בודדים או צרים על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לבל יגרם נזק כלשהו לקירות, לעצים ולאלמנטים אחרים הקיימים באתר ושאינם מיועדים להריסה או שינוי במקרה של גרימת נזק על הקבלן לתקנו מידית ועל חשבונו, לשביעות רצון ולאישורו של המפקח. במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע וישתול תמורתו עץ מבוגר בן 5 שנים לפחות ניקוז עבודות חפירה ומילוי יבוצעו בדרך שתאפשר ניקוז תמידי של המים בכל שלבי העבודה. האמצעים לניקוז יכללו את כל העבודות לרבות חפירת תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת מים, סתימת בורות וכד' הסדרת פני האתר בתום העבודה: עם תום השימוש באזור ההתארגנות, ינוקו השטח וסביבתו מכל פסולת שאריות חומרי בנייה וסלילה וכל חומר זר ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו השטח ייושר ע"פ תכנית גבהים, ייחרש ויבוצעו בו נטיעות/שתילות ע"פ תכנית במידת הצורך הקבלן ימלא בורות ותעלות, שנחפרו על ידו לצרכי התארגנות, בחומר מקומי. המילוי יהודק בשכבות. המילוי יבוצע באופן שלא יישארו מפגעים בטיחותיים קרקע שזוהמה כתוצאה מפעילות הקבלן תסולק לאתר מורשה, על פי כל דין כאמור בסעיף ניקוי השטח מילוי: מיטב החומר החפור יאוחסן באתר ויישמר לצורך ביצוע מילוי חוזר ו/או מילוי באותם המקומות בהם יורה המפקח. במידה ונעשה שימוש בחומר חצוב למילוי, העבודה תיעשה על פי סעיף קטן שבמפרט הכללי בהעדר עפר מקומי מתאים להשלמת העפר החסר לצרכי מילוי,יובא מבחוץ חומר מילוי. המילוי המובא והמקור ממנו יובא, טעונים אישור מפקח לפני הבאתו לשטח. חומר המילוי יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או פסולת. כמילוי מובא יחושב אך ורק העודף בין מילוי לחפירה בחישוב נטו תיאורטי על פי המפלסים הקיימים והמתוכננים בתכניות. המילוי המובא יהיה מחומר נברר ויעמוד בדרישות טבלה מס' 51.04/01 ויתאים לסעיף שבמפרט הכללי. המילוי יבוצע בשכבות של 20 ס"מ, כל שכבה תהודק הידוק מבוקר בלבד כמפורט בסעיף כבישה והידוק להלן. 56

182 51.6 כבישה והידוק: עבודות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת. עבודת ההידוק ייעשו על פי סעיף שבמפרט הכללי. יובחן בין הידוק מבוקר לבין הידוק רגיל. הידוק רגיל יבוצע לגבי שכבות חומר חצוב שאי אפשר לבדקו בהידוק מבוקר. שתית החפירה המפלס הסופי שלאחר עבודות העפר(, המילויים, הדפנות וכל שטח אחר המסומן בתוכנית או באחד משאר מסמכי החוזה ייכבשו בציוד המיכני המתאים ובמידת ההרטבה הדרושה בכדי שתושג דרגת הצפיפות הנדרשת. יבוצע הידוק מבוקר לצפיפות ולדרגת הידוק כמפורט בסעיף במפרט הכללי ולא פחות מ- 98% מהצפיפות המעבדתית הייבשה המקסימלית ובתנאי הרטיבות הנדרשים על פי תכולת הרטיבות האופטימלית שתיקבע במעבדה מוסמכת עבור הצפיפות הנדרשת. מילוי בשטחי גינון ואדמת גן ע"ג קרקע עמוקה 92% "מודיפייד אשו" מינימום בשכבות של 20 ס"מ. לא תותר שקיעה של אדמת גן יותר מ- 2 ס"מ במשך שנה מביצוע המילוי. מחיר לאדמת גן כולל הידוק כמפורט בסעיף זה. בקרקעות חרסיתיות וטיניות יבוצע ההידוק בעזרת מכבש רגלי כבש ועל פי הההחיות להידוק קרקעות חרסיתיות וטיניות שבמפרט הכללי סעיף אם לא צוין אחרת ייעשה ההידוק בשכבות שלא יעלו בעוביין על 20 ס"מאחרי ההידוק(. לפני כבישת כל שכבה יש לישרה לשביעות רצון המפקח. המפלסים של שכבה, לאחר הידוקה, יהיו בתחום הסטיות המותרות כמצוין בנספח מס' 1 למפרט הכללי. עבודת ההידוק כוללת שמירת פני השכבה הגמורה ושפותיה בצפיפות הנדרשת ברטיבות המתאימה, ובגובה הנכון עד שתפוזר ותיכבש על גביה השכבה הבאה והסמוכה. שמירת פני השכבה פירושה גם ההרטבה וההידוק החוזר שיידרשו למטרה זו. כמו כן עבודה זו כוללת את פעולות ההחלקה הנדרשות גם טרם הביצוע של בדיקות צפיפות השדה ובדיקות באמצעות המשקולת הנופלת על פי נספח מס' FWD( 7. אם לא נקט הקבלן באמצעי הגנה על השכבה כגון ריסוס ביטומני וכד' והשכבה לא הוגנה כנדרש יהיה עליו לבצע עיבוד מחדש של השכבה. הידוק פני השתית בחפירה או הידוק פני הקרקע הקיימים או קרקע לאחר חישוף יבוצע על-ידי חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק, עד לקבלת שכבה שעובייה 20 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים. אם לא צוין אחרת הרי באותם המקומות בהם עובי המילוי קטן מ 20- ס"מ לאחר כבישתו( יחרוש הקבלן את פני הקרקע הטבעיים לעומק כזה שלאחר פיזור שכבת המילוי, ערבובה עם פני הקרקע החרושים וכבישתה תתקבל שכבה מעובדת בעובי של 20 ס"מ. צפיפות השדה תהיה על פי ההנחיות לעיל ועל פי טבלה מס' 51.04/05 -הידוק מבוקר וסעיף שבמפרט הכללי. נטילת מדגמים לבקרת צפיפות השדה של עבודות העפר תיעשה על פי סעיף שבמפרט הכללי מצע סוג א' לשבילים ורחבות העבודה תיעשה על פי תת פרק 51.02, עבודות עפר שבמפרט הכללי. יש לפזר וליישר מצע סוג א' בהתאם לגבהים הנדרשים, להרטיב הרטבה אופטימלית ולהדק לצפיפות של 98% מוד. א.אש.או. לפחות.יש לחזור על ההרטבה וההידוק שלוש פעמים בשלושה ימים(. עובי השכבה לאחר ההידוק -20 ס"מ אלא אם יורה אחרת המפקח. שטח שלא יתלכד יש לתחח ולהדק מחדש 57

183 51.8 תכולת העבודה ומחירים לפרק 51: תכולת המחירים לעבודות המפורטות בפרק 51 עבודות סלילה יהיו על פי סעיף שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן: חישוף - עבודות חישוף ביצוע חישוף בפועל. המחיר כולל עירום וסילוק עודפי החשיפה לאתר לסילוק פסולת מאושר כולל תשלום האגרות. עבודות חישוף שיבוצע על ידי הקבלן באזורי החפירה לא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחיר החפירה עבודות הכנה ופירוק - עבודות ההכנה, הפירוק ופינוי הפסולת מאתר העבודה לפני ביצוע החישוף( כוללות, על פי המפורט בתכניות ובכתב הכמויות: הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה, הן אם רשומים בתוכניות הן אם לא רשומים, עירום וריכוז הפסולת מכל סוג ומין הנראות לעין לרבות פסולת בנייה מאתר העבודה לפני התחלת ביצוע עבודות עפר, העמסתה והובלתה לאתר לסילוק פסולת מורשה בכל מרחק שהוא, תשלום האגרות לאתר לסילוק הפסולת, המצאה למפקח אישור הסילוק ואישור לתשלום האגרה לאתר לסילוק הפסולת. כל אלו לא ישולמו בנפרד וחלק ממחירי היחידה פינוי פסולת - עבודות פינוי הפסולת מאתר העבודה שנוצרה כתוצאה מביצוע העבודות של הקבלן, החל מעבודות החישוף ועבודות העפר ועד לסיום עבודות הפיתוח, לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. הקבלן יבצע את פינוי הפסולת, הובלתה והטמנתה באתר מורשה על חשבונו וכאמור בנוגע לפינוי פסולת לעיל עבודות עפר - תשולמנה במטר קוב נטו. המצב הקיים יהיה על פי תכניות מדידה של המצב הקיים, שאושרו על ידי הקבלן, בטרם התחיל בביצוע העבודות. לאחר ביצוע עבודות העפר, יכין הקבלן תכנית מדידה המראה את הביצוע בפועל לעומת המצב המתוכנן. התוכנית תוכן על ידי מודד מוסמך בלבד, ותאושר על ידי המפקח לאחר בדיקת התאמת הביצוע בפועל לתוכניות העבודה. מחיר היחידה לביצוע עבודת החפירה יהיה אחיד עבור חפירה/חציבה בקרקע מסוג כלשהו, בכלים מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודת ידיים, לכל סוגי השטחים: צרים קטנים או נפרדים. מחיר היחידה כולל הידוק תחתית החפירה השתית( בהידוק מבוקר על פי הנחיות המתכנן, הכנת צורת דרך ויישור השטח, הובלת עודפי החפירה לאזורי המילוי, פיזורו בשכבות והידוקו בהידוק מבוקר. כל אלה לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר מ"ק החפירה. חפירות שיבצע הקבלן למרווחי עבודה, לא תשולמנה בנפרד, ומחירן כלול במחיר היחידה של יתרת העבודות הידוק שטחים: ההידוק המבוקר של תחתית החפירה ושל תחתית החישוף לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה והחישוף. אלא אם כן בכתב הכמויות צוין אחרת ולהידוק שטחים או עפר זה או אחר יש ביטוי מפורט ומפורש בכתב הכמויות. למען הסר כל ספק, המלאכות הקרויות "צורת דרך" ו/או "יישור שטח" וכדומה, לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחיר החפירה מילוי מובא - כמות המילוי המובא מבחוץ תחושב תיאורטי כעודף בין המילוי לחפירה. פיזור המילוי בשכבות והידוקו המבוקר, לא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול במחיר למ"ק מילוי. הוראות סעיף זה חלות על מילוי מובא מבחוץ ועל מילוי המקומי עודף מילוי על חפירה( מצעים - העבודה כוללת אספקה ופיזור מצעים, יישור הידוק מבוקר והידוקים חוזרים ככל שיידרש כל עבודות הלוואי כגון : העמסה, העברת העפר לשטחי המילוי, הובלה לכל מרחק שידרש, פריקה, פיזור, ייצוב, ויישור החומר, סילוק עודפי עפר ופסולת לאתר מורשה ותשלום אגרת סילוק הפסולת לרשויות כלולים במחיר העבודה. 58

184 נספח מס' 1 מפרט יצרן, התזת סילר חברת אקרשטיין 59

185 נספח מס' 2 מפרט יצרן, מילוי פוגות חברת אקרשטיין יש להתייחס לסעיף מילוי פוגות בלבד( 60